1.2.6. Перечень работ, материалов по капитальному ремонту объекта «Автоматическая блокировка участка Куркачи-Корса». Раздел 1. Строительные работы.


УТВЕРЖДАЮ
Председатель
Комиссии по осуществлению закупок
ОАО «ЭЛТЕЗА»
__подпись____ А.А. Михеев
«13» февраля 2018 г.
Условия проведения аукциона
Общие условия проведения аукциона
Сведения о заказчике
Заказчик: Открытое акционерное общество «Объединенные электротехнические заводы» (ОАО «ЭЛТЕЗА»).
Место нахождения заказчика: 129343, г. Москва, ул. Сибиряковская, дом 5.
Почтовый адрес заказчика: 129344, г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина, вл. 1, стр. 1-33.
Адрес электронной почты: [email protected]
Номер телефона: 8 (499) 266-69-96.
Организатор: Открытое акционерное общество «Объединенные электротехнические заводы» в лице Отдела по организации конкурсных процедур.
Контактное лицо: Главный специалист – Степанова Дарья Алексеевна.
Адрес электронной почты: [email protected]
Номер телефона:8 (499) 266 69 96, доб. 2463.
Способ проведения аукциона
Открытый аукцион в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства № 367/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д (далее – аукцион).
В случае возникновения технических и иных неполадок при работе в личном кабинете в автоматизированной информационной системе «Электронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» необходимо обращаться в техническую поддержку по телефону, указанному на сайте http://etzp.rzd.ru в разделе «Контактная информация» (http://etzp.rzd.ru/freeccee/main?ACTION=hotline).
Предмет аукциона
Выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объектов хозяйства автоматики и телемеханики Горьковской ДИ (далее – Работы).
Участники
Аукцион проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Участник аукциона (лица, выступающие на стороне участника аукциона) в соответствии с пунктом 5.1.1 аукционной документации в составе заявки также должен представить сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», содержащие информацию об участнике аукциона (лицах, выступающих на стороне участника аукциона), или декларацию о соответствии участника закупки (лиц, выступающих на стороне участника закупки) критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», по форме приложения № 8 к аукционной документации в случае отсутствия сведений об участнике аукциона, который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом, в указанном реестре.
Антидемпинговые меры
Антидемпинговые меры не предусмотрены.
Обеспечение заявок
Способ обеспечения заявки установлен пунктом 7.6.1 аукционной документации (банковская гарантия или внесение денежных средств).
Размер обеспечения аукционной заявки составляет 700 000,00 (семьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Требования к банковской гарантии указаны в пунктах 7.6.10-7.6.17 аукционной документации.
Для обеспечения в виде перечисления денежных средств банковские реквизиты:
р/счет 40702810100000003354
в АО "СМП Банк" г. Москва
БИК 044525503
к/счет 30101810545250000503 в ГУ Банка России по ЦФО
Наименование получателя денежных средств:
ОАО «ЭЛТЕЗА»
ИНН 7716523950
КПП 774850001
Назначение платежа: обеспечение заявки для участия в (вид процедуры) № _____/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д, ОКПО________. Адрес: индекс ______, г. ________, ул. _____________, д. __, стр. __. НДС не облагается.
Обеспечение исполнения договора
Способ обеспечения исполнения договора, указан в пункте 8.1.1 аукционной документации (банковская гарантия или внесение денежных средств).
Размер обеспечения исполнения договора составляет 1 700 000,00 (один миллион семьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Требования к банковской гарантии указаны в пунктах 8.1.8-8.1.11 аукционной документации.
Для обеспечения в виде перечисления денежных средств банковские реквизиты:
р/счет 40702810100000003354
в АО "СМП Банк" г. Москва
БИК 044525503
к/счет 30101810545250000503 в ГУ Банка России по ЦФО
Наименование получателя денежных средств:
ОАО «ЭЛТЕЗА»
ИНН 7716523950
КПП 774850001
Назначение платежа: обеспечение заявки для участия в (вид процедуры)№ _____/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д, ОКПО________. Адрес: индекс ______, г. ________, ул. _____________, д. __, стр. __. НДС не облагается
Порядок, место, дата начала и окончания срока подачи заявок, вскрытия заявок
Заявки в электронной форме (части заявок в электронной форме) подаются в порядке, указанном в пунктах 7.3.5-7.3.10 аукционной документации, автоматизированной информационной системе «Электронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» (на странице данного аукциона на сайте http://etzp.rzd.ru) (далее – электронная площадка, ЭТЗП, сайт ЭТЗП). При подаче заявки (части заявки) в электронной форме общий объём электронных документов не должен превышать 600 Мегабайт.
Часть заявки на бумажном носителе представляется в порядке, предусмотренном пунктами 7.3.2-7.3.4 аукционной документации, по адресу: 129344, г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина, вл. 1, стр. 1, 1 этаж, кабинет 13 (в рабочие дни с 9:00 до 17:30 (в пятницу до 16:15), перерыв с 12:00 до 13:00).
Для прохода в здание необходимо направить заявку (с указанием ФИО, контактного телефона, номера процедуры размещения заказа, даты и цели посещения) на электронный адрес: [email protected], не позднее, чем за один рабочий день (до 15:00 московского времени), предшествующий дню посещения. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
Дата начала подачи заявок – с момента опубликования извещения и аукционной документации в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – единая информационная система), на сайте ЭТЗП, на сайте ОАО «ЭЛТЕЗА» http://www.elteza.ru (раздел «Тендеры) (далее – сайты) «13» февраля 2018 г.
Дата окончания срока подачи заявок – 15:00 часов московского времени «13» марта 2018 г.
Вскрытие заявок осуществляется по истечении срока подачи заявок в 15:00 часов московского времени «13» марта 2018 г. на ЭТЗП (на странице данного открытого аукциона на сайте ЭТЗП).
Место и дата рассмотрения заявок участников аукциона и проведения аукциона
Рассмотрение аукционных заявок осуществляется в 11:00 часов московского времени «19» марта 2018 г. по адресу: г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина, вл. 1, стр. 1, этаж 1, кабинет № 23.
Проведение аукциона осуществляется в 10:30 часов московского времени «20» марта 2018 г. на ЭТЗП (на странице данного аукциона на сайте ЭТЗП) в электронной форме в личном кабинете участника электронных процедур.
Порядок направления запросов на разъяснение положений аукционной документации и предоставления разъяснений положений аукционной документации
Порядок направления запросов на разъяснение положений аукционной документации и предоставления разъяснений положений аукционной документации указан в пункте 6.2 аукционной документации.
Срок направления участниками запросов на разъяснение положений аукционной документации: с «13» февраля 2018 г. по «01» марта 2018 г. (включительно).
Дата начала срока предоставления участникам разъяснений положений аукционной документации: «13» февраля 2018 г.
Дата окончания срока предоставления участникам разъяснений положений аукционной документации: «12» марта 2018 г.
1.11. Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами
Приоритет не установлен.
Квалификационные требования к участникам аукциона
Участник должен соответствовать требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, к лицам, осуществляющим капитальный ремонт объектов капитального строительства.
Участник считается соответствующим данному требованию при соблюдении следующих условий:
- участник закупки является членом саморегулируемой организации в области капитального ремонта объектов капитального строительства;
- наличие у саморегулируемой организации, членом которой является участник, компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, сформированного в соответствии со статьями 55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- совокупный размер неисполненных обязательств, принятых на себя участником по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в том числе по договору, заключаемому по итогам процедуры закупки, не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого участником был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- участник закупки имеет право выполнять капитальный ремонт в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).
В подтверждение соответствия требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, участник в составе заявки предоставляет:
- действующую на момент подачи заявки выписку из реестра членов саморегулируемой организации в области капитального ремонта объектов капитального строительства, членом которой является участник, выданную указанной саморегулируемой организацией;
- подтверждение совокупного размера обязательств по договорам в декларативной форме в соответствии с приложением № 1 к документации.
Не требуется членство участника в саморегулируемой организации в области капитального ремонта объектов капитального строительства если:
- предложение участника о цене договора строительного подряда не превышает трех миллионов рублей.
Документы представляются в электронной форме и должны быть сканированы с оригинала либо нотариально заверенной копии.
Участник должен иметь опыт по фактически выполненным строительно-монтажным работам по капитальному ремонту объектов хозяйства автоматики и телемеханики инфраструктуры железнодорожного транспорта, стоимость которых составляет не менее 20% (двадцати процентов) начальной (максимальной) цены договора без учета НДС, установленной в приложении № 2 к аукционной документации. При этом учитывается стоимость всех выполненных участником аукциона (с учетом правопреемственности) строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объектов хозяйства автоматики и телемеханики инфраструктуры железнодорожного транспорта (по выбору участника аукциона).
В подтверждение опыта выполнения строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объектов хозяйства автоматики и телемеханики инфраструктуры железнодорожного транспорта участник в составе заявки представляет:
-документ по форме приложения № 9 к аукционной документации о наличии опыта, указанного в пункте 2.2 аукционной документации;
и
-акты о выполнении работ;
и
-договоры на выполнение работ (представляются все листы договоров со всеми приложениями);
-копии документов, подтверждающие правопреемство в случае предоставления в подтверждение опыта договоров, заключаемых иными лицами, не являющимися участниками аукциона (договор о правопреемстве организации, передаточный акт и др.).
Участник должен располагать квалифицированным персоналом, в том числе:
- электромонтажники не ниже 4 (четвертого) разряда – не менее 23 (двадцати трех) человек.
В подтверждение наличия квалифицированного персонала участник в составе заявки должен представить:
- документ по форме приложения № 10 к аукционной документации;
- штатное расписание (в случае привлечения персонала, находящегося в штате);
- действующие документы, подтверждающие присвоение разряда, не ниже указанного в пункте 2.3 аукционной документации (трудовые договора, протоколы аттестационной комиссии по присвоению квалификации, другие документы);
- информацию о трудовых договорах или гражданско-правовых договорах со специалистами, задействованными при выполнении работ, иных договорах на оказание услуг по предоставлению персонала.
Документы, перечисленные в пунктах 2.2. – 2.3. аукционной документации, представляются в электронной форме и должны быть сканированы с оригинала, нотариально заверенной копии или копии документа, заверенного подписью уполномоченного лица и печатью, при ее наличии.
Техническое задание
Сведения о наименовании закупаемых работ, их количестве (объеме), единичных расценках, начальной (максимальной) цене договора, расходах участника, нормативных документах, согласно которым установлены требования, технических и функциональных характеристиках работ, требования к их безопасности, качеству, к результатам, иные требования, связанные с определением соответствия выполняемых работ, потребностям заказчика, место, условия и сроки выполнения работ, форма, сроки и порядок оплаты изложены в техническом задании, являющемся приложением № 2 к аукционной документации.
Заключение и исполнение договора
Заключение, исполнение договора осуществляется в соответствии с пунктом 8 аукционной документации.
В случае прекращения ОАО «РЖД» финансирования по Договору в целом, Договор подлежит расторжению с составлением акта сверки взаиморасчетов и оплаты Исполнителю фактически выполненных до момента расторжения работ, которые отвечают всем требованиям, предусмотренным нормативными документами и проектно-сметной документацией.
Изменение количества предусмотренных договором работ, при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен договор, допускается в пределах 30% от начальной (максимальной) цены договора без учета НДС.
Приложение № 2
к аукционной документации
Техническое задание
Наименование закупаемых работ их количество (объем), единичные расценки и начальная (максимальная) цена договора
Стоимость строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объектов хозяйства автоматики и телемеханики Горьковской ДИ
Наименование работы Ед.изм. Количество (объем) Всего стоимость работ, руб.
без учета НДС с учетом НДС
Электрическая централизация станции Мстера единица 1 2 707 871,00 3 195 287,78
Электрическая централизация станции Тоншаево единица 1 3 717 575,00 4 386 738,50
Автоматическая блокировка перегона Марадыковский-Быстрягиединица 1 3 477 745,00 4 103 739,10
Автоматическая блокировка перегона Кожиль-Глазов единица 1 5 162 580,00 6 091 844,40
Автоматическая блокировка участка Канаш-Свияжск единица 1 4 835 670,00 5 706 090,60
Автоматическая блокировка участка Куркачи - Корсаединица 1 4 213 016,00 4 971 358,88
Автоматическая блокировка участка Агрыз-Можга единица 1 7 197 524,00 8 493 078,32
Автоматическая блокировка перегона Кленовской-Ключевая единица 1 3 710 417,00 4 378 292,06
ИТОГО начальная (максимальная) цена договора 35 022 398,00 41 326 429,64
Порядок формирования начальной (максимальной) цены Начальная (максимальная) цена договора учитывает все расходы Исполнителя, включает стоимость материалов, заготовительских-складских расходов, затраты на выполнение Работ, а также иные затраты Исполнителя, которые возникнут или могут возникнуть в ходе выполнения Работ.
Перечень работ, материалов по объекту: «Капитальный ремонт объектов хозяйства автоматики и телемеханики Горьковской ДИ
№ п/п Наименование работ, материалов Единица измерения Количество единиц
1.2.1. Перечень работ, материалов по капитальному ремонту объекта «Электрическая централизация станции Мстера»
Раздел 1. Строительные работы
1 Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 3 100 м3 грунта 0,0947
2 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 100 м3 грунта 0,0143
Раздел 2. Монтажные работы
3 Монтаж ящика путевого герметизированного ПЯ-Г 1шт. 8
4 Монтаж привода электрического на простой стрелке 1 шт. 10
5 Монтаж дроссель-трансформатора путевого сдвоенного 1 компл. 4
6 Монтаж шкафа батарейного количество аккумуляторов до 24 1 шт. 1
7 Монтаж заземления батарейного шкафа 1 шт. 1
8 Монтаж изоляции кабеля в путевых ящиках (8шт.), стрелочных электроприводах (10шт.) от попадания тяговых токов в кабель 1 шт. 18
Раздел 3. Демонтажные работы
9 Демонтаж ящика путевого герметизированного ПЯ-Г 1 шт. 8
10 Демонтаж привода электрического на простой стрелке 1 шт. 10
11 Демонтаж дроссель-трансформатора путевого сдвоенного 1 компл. 4
12 Шкаф батарейный количество аккумуляторов до 24 1 шт. 1
Раздел 4. Материалы
13 Основание из углового стального профиля путевых трансформаторных ящиков 730-00-00 (или эквивалент) компл. 8
14 Основание из углового стального профиля релейных и батарейных шкафов745.00.00 (или эквивалент) компл. 1
15 Основание из углового стального профиля дроссель-трансформаторов 877.00.00 (или эквивалент) компл. 4
16 Основание под дроссель - трансформаторы (плита) железобетонное 148А.00.00А (или эквивалент) шт. 4
17 Бруски обрезные хвойных пород м3 1,56
18 Гарнитура электропривода типа СП-12У для стрелки типа Р65 марка 1/11 на железобетонном основании с замыкателем типа ВЗ-7(или эквивалент) шт. 5
19 Гарнитура электропривода типа СП-12 для крестовин с непрерывной поверхностью катания с внешним замыкателем типа ВЗК-2 на железобетонном основании (или эквивалент) шт. 5
1.2.2. Перечень работ, материалов по капитальному ремонту объекта «Электрическая централизация станции Тоншаево»
Раздел 1. Строительные работы
1 Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 3 100 м3 грунта 0,96
2 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 100 м3 грунта 16,682
3 Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м труб диаметром 100 мм 100 м продавливания 0,44
4 Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм 100 м трубы, уложенной в футляр 0,44
5 Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м труб диаметром 100 мм 100 м продавливания 0,67
6 Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м труб диаметром 100 мм 100 м продавливания 0,1
7 Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм 100 м трубы, уложенной в футляр 0,77
8 Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 3 100 м3 грунта 0,6428
9 Разработка грунта вручную в траншеях на действующей железной дороге при прокладке кабеля под путями и в междупутье, группа грунтов 3 100 м3 грунта 0,675
10 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 100 м3 грунта 15,684
11 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 100 м3 уплотненного грунта 0,6048
12 Защита кабеля в междупутьях, под путями и в земляном полотне: постелями песчаными при ширине траншеи 0,3 м по низу 1 км траншеи 4,357
13 Установка защитных труб 100 м труб 1,5
14 Установка соединителей рельсовых: электротяговых методом сверления 1 шт. 5
15 Ремонт отмостки бетонной толщиной 15 см 100 м2 отмостки0,0225
16 Укладка хризотилцементных водопроводных труб с соединением при помощи хризотилцементных муфт диаметром 100 мм 1 км трубопровода 0,012
Раздел 2. Напольные монтажные работы
17 Монтаж кабеля до 35 кВ в готовые траншеяи без покрытий, масса 1 м кабеля до 1 кг 100 м кабеля 86,7
18 Монтаж кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг 100 м кабеля 8,5
19 Герметизация канала кабельной канализации занятого 1 канал 12
20 Монтаж ящика трансформаторного с: двумя трансформаторами (новые) 1 шт. 22
21 Монтаж ящика трансформаторного с: двумя трансформаторами (перенос существующих) 1 шт. 9
22 Монтаж приборов в напольных релейных шкафах (ячейки кодовые до 5 реле, трансформаторы, выпрямители, блоки конденсаторные и др.), количество выводов от 4 до 25 1 шт. 65
23 Монтаж светофора карликового с одной головкой 1 шт. 6
24 Монтаж светофора на металлической мачте с одним трансформаторным ящиком с двумя головками 1 шт. 3
25 Монтаж трансформаторного ящика, устанавливаемого дополнительно (свыше одного) на мачте светофора металлической 1 шт. 1
26 Монтаж светофора на металлической мачте без трансформаторного ящика с двумя головками 1 шт. 2
27 Монтаж головки, указателя скорости неполного тормозного пути или карликовой приставки на светофоре, устанавливаемых дополнительно 1 шт. 2
28 Монтаж дроссель-трансформатора путевого одиночного 1 шт. 5
29 Монтаж дроссель-трансформатора путевого сдвоенного 1 компл. 20
30 Монтаж привода электрического на простой стрелке 1 шт. 15
31 Монтаж шкафа релейного с заводским монтажом, со штепсельными реле ШРУ-М, ШРУ-М-У 1 шт. 2
32 Монтаж заземления релейных шкафов или светофоров на мачтах металлических 1 шт. 7
33 Монтаж муфты кабельной универсальной концевой 1 шт. 6
34 Монтаж муфты кабельной разветвительной, количество направлений до: 8 1 шт. 1
35 Монтаж муфты кабельной соединительной для кабеля с количеством жил до: 12 1 шт. 2
36 Монтаж муфты кабельной соединительной для кабеля с количеством жил до: 27 1 шт. 5
37 Монтаж муфты кабельной соединительной для кабеля с количеством жил до: 48 1 шт. 5
38 Монтаж муфты кабельной соединительной для кабеля с количеством жил до: 61 1 шт. 2
39 Изоляция муфт, трансформаторных ящиков, стрелочных приводов от попадания тяговых токов в кабель 1 шт. 24
40 Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства 100 пар 3,55
41 Прокладка сигнальной ленты 1 км кабеля 4,35
42 Монтаж заземлителя горизонтального из стали полосовой сечением 160 мм2 100 м 0,1
43 Монтаж информационных табличек 1 шт. 47
44 Монтаж искрового промежутка 1 шт. 5
Раздел 3. Монтажные работы в посту электрической централизации
45 Монтаж кабеля до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг 100 м кабеля 1
46 Монтаж и подключение приборов на стативе без заводского монтажа 1 шт. 2
47 Дополнительный монтаж на пультах и панелях колодки клеммной на 20 клемм 1 шт. 8
48 Монтаж муфты кабельной соединительной для кабеля с количеством жил до: 12 1 шт. 2
49 Разделка сухая для кабеля с количеством жил до: 61 (кабель на кроссовом стативе) 1 шт. 1
Раздел 4. Материалы
51 Основание из углового стального профиля дроссель-трансформаторов 877.00.00 (или эквивалент) компл. 48
52 Муфта для кабелей с гидрофобным заполнением в пластмассовых оболочках МСБ-П-3-4 (или эквивалент) шт. 2
53 Муфта для кабелей с гидрофобным заполнением в пластмассовых оболочках МСБ-П-7-10 (или эквивалент) шт. 5
54 Муфта для кабелей с гидрофобным заполнением в пластмассовых оболочках МСБ-П-12-19 (или эквивалент) шт. 2
55 Муфта для кабелей с гидрофобным заполнением в пластмассовых оболочках МСБ-П-24 (или эквивалент) шт. 3
56 Муфта для кабелей с гидрофобным заполнением в пластмассовых оболочках МСБ-П-27-30 (или эквивалент) шт. 2
57 Основание из углового стального профиля релейных и батарейных шкафов 745.00.00 (или эквивалент) компл. 2
58 Бруски деревянные м3 0,86
59 Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения т 0,008
60 Сталь полосовая т 0,0126
61 Лента сигнальная "Связь" ЛСС 50(или эквивалент) 100 м 43,5
62 Наконечник латунный обжимной для кабелей под контактный стержень 1 шт. 500
63 Наконечник латунный обжимной для кабелей под контактный стержень 1 шт. 500
64 Основание под дроссель-трансформатор ДТ-225 (или эквивалент) шт. 1
65 Труба типа ПЭ 80 SDR 11 (или эквивалент) 10 м 12,1
66 Песок природный для строительных работ средний м3 130,71
67 Труба разборная м 150
Раздел 5. Демонтажные работы
68 Демонтаж ящика трансформаторного с двумя трансформаторами 1 шт. 9
69 Демонтаж ящика трансформаторного с двумя трансформаторами 1 шт. 22
70 Демонтаж светофора карликового с: одной головкой 1 шт. 8
71 Демонтаж светофора на железобетонной мачте с одним трансформаторным ящиком с двумя головками 1 шт. 1
72 Демонтаж светофора на металлической мачте без трансформаторного ящика с двумя головками 1 шт. 1
73 Демонтаж светофора на металлической мачте с одним трансформаторным ящиком с двумя головками 1 шт. 1
74 Демонтаж дроссель-трансформатора путевого одиночного 1 шт. 5
75 Демонтаж дроссель-трансформатора путевого сдвоенного 1 компл. 20
76 Демонтаж привода электрического на простой стрелке 1 шт. 15
77 Демонтаж шкафа релейного с заводским монтажом, со штепсельными реле ШРУ-М, ШРУ-М-У 1 шт. 2
78 Монтаж муфты кабельной универсальной концевой 1 шт. 6
1.2.3. Перечень работ, материалов по капитальному ремонту объекта «Автоматическая блокировка перегона Марадыковский-Быстряги»
1.2.3.1. Перечень работ, материалов по капитальному ремонту объекта «Автоматическая блокировка перегона Марадыковский-Быстряги. Капитальный ремонт автоблокировки перегона Марадыковский - БыстрягиРаздел 1. Строительные работы
1 Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 3 100 м3 грунта 0,35
2 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 100 м3 грунта 26,72
3 Разработка грунта вручную в траншеях на действующей железной дороге при прокладке кабеля под путями и в междупутье, группа грунтов 3 100 м3 грунта 0,23
4 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 100 м3 грунта 26,64
5 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3-4 100 м3 уплотненного грунта 0,33
6 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 100 м3 уплотненного грунта 0,06
7 Защита кабеля в междупутьях, под путями и в земляном полотне: постелями песчаными при ширине траншеи 0,3 м по низу 1 км траншеи 7,4
8 Установка защитных труб (труба разборная для защиты кабеля под путями) 100 м труб 0,52
Раздел 2. Напольные монтажные работы
9 Монтаж кабеля до 35 кВ в готовые траншеи без покрытий, масса 1 м кабеля до 1 кг 100 м кабеля 120,55
10 Монтаж кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг 100 м кабеля 1,5
11 Монтаж ящика трансформаторного с одним трансформатором 1 шт. 4
12 Монтаж головки, указателя скорости неполного тормозного пути или карликовая приставка на светофоре, устанавливаемых дополнительно 1 шт. 3
13 Монтаж указателя светового на мачте установленного светофора 1 шт. 2
14 Монтаж гарнитуры литерных знаков по неправильному пути 1 шт. 3
15 Монтаж знака переноса границы блок-участка 1 шт. 2
16 Монтаж таблички оповестительной по неправильному пути 1 шт. 1
17 Монтаж дроссель-трансформатора путевого сдвоенного 1 компл. 7
18 Монтаж шкафа релейного с заводским монтажом, со штепсельными реле ШРУ-М, ШРУ-М-У 1 шт. 9
19 Монтаж шкафа батарейного, количество аккумуляторов до 24 1 шт. 1
20 Монтаж устройства контроля схода подвижного состава 1 шт. 3
21 Монтаж ящика кабельного на опоре железобетонной, количество разрядников до 24 1 шт. 8
22 Монтаж заземления релейных шкафов или светофоров на мачтах железобетонных 1 шт. 3
23 Монтаж заземление релейных шкафов или светофоров на мачтах металлических 1 шт. 10
24 Монтаж муфты кабельной универсальной концевой 1 шт. 13
25 Монтаж муфты кабельной соединительной для кабеля с количеством жил до 12 1 шт. 25
26 Монтаж муфты кабельной соединительной для кабеля с количеством жил до 48 1 шт. 12
27 Прокладка сигнальной ленты 1 км кабеля 7,4
28 Изоляция муфт, трансформаторных ящиков, стрелочных приводов от попадания тяговых токов в кабель 1 шт. 54
29 Монтаж стойки перегонной связи 1 стойка 5
30 Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства 1 пара 159
31 Монтаж информационных табличек 1 шт. 7
Раздел 3. Монтажные работы в посту электрической централизации
32 Разделка сухая для кабеля с количеством жил до: 12 1 шт. 2
33 Разделка сухая для кабеля с количеством жил до: 27 1 шт. 2
34 Монтаж приборов на существующих стативах (замена) 1 шт. 81
35 Монтаж кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг 100 м кабеля 5,8
Раздел 4. Материалы
36 Основание из углового стального профиля дроссель-трансформаторов 877.00.00 (или эквивалент) компл. 7
37 Муфта для кабелей с гидрофобным заполнением в пластмассовых оболочках типа МСБ-П-3-4 (или эквивалент) шт. 25
38 Муфта для кабелей с гидрофобным заполнением в пластмассовых оболочках типа МСБ-П-12-19 (или эквивалент) шт. 12
39 Основание из углового стального профиля релейных и батарейных шкафов745.00.00 (или эквивалент) компл. 10
40 Бруски деревянные м3 1,38
41 Наконечник латунный обжимной для кабелей под контактный стержень 1 шт. 400
42 Наконечник латунный обжимной для кабелей под контактный стержень 1 шт. 350
43 Лента сигнальная "Связь" ЛСС 50 (или эквивалент) 100 м 74
44 Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 (или эквивалент) т 0,05
45 Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения т 0,02
46 Песок природный для строительных работ средний м3 222
47 Труба разборная м 52
Раздел 5. Демонтажные работы
48 Демонтаж головки, указателя скорости неполного тормозного пути или карликовой приставки на светофоре, устанавливаемых дополнительно 1 шт. 3
49 Демонтаж дроссель-трансформатора путевого сдвоенного 1 компл. 7
50 Демонтаж шкафа релейного с заводским монтажом, со штепсельными реле ШРУ-М, ШРУ-М-У 1 шт. 9
51 Демонтаж шкафа батарейного, количество аккумуляторов до 24 1 шт. 1
52 Демонтаж муфты кабельной универсальной концевой 1 шт. 13
53 Демонтаж устройства контроля схода подвижного состава 1 шт. 3
54 Демонтаж ящика кабельного на опоре железобетонной, количество разрядников до 24 1 шт. 8
55 Демонтаж стойки перегонной связи 1 стойка 5
56 Демонтаж приборов станции Марадыковский, станции Быстряги1 шт. 81
1.2.3.2. Перечень работ, материалов по капитальному ремонту объекта «Автоматическая блокировка перегона Марадыковский-Быстряги. Заземление сигнальных точек перегона Марадыковский-Быстряги»
Раздел 6. Строительные работы
57 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 100 м3 грунта 0,72
58 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 100 м3 грунта 0,72
59 Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 3 100 м3 грунта 0,2138
60 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 100 м3 грунта 0,214
Раздел 5. Монтажные работы
61 Монтаж ящика трансформаторного с одним трансформатором 1 шт. 4
62 Монтаж заземления релейных шкафов или светофоров на мачтах металлических 1 шт. 4
63 Монтаж искрового промежутка 1 шт. 4
64 Монтаж труб гофрированных типа ПВХ для защиты проводов и кабелей 100 м 0,6
65 Монтаж кабеля типа ВВГ 1х50 в полиэтиленовой трубе 100 м кабеля или провода 0,6
66 Монтаж стальной полосы (2шт. по 15м, 20м) 100 м 2
67 Монтаж заземлителя вертикального из круглой стали диаметром: 15 мм 1 шт. 24
68 Монтаж шины заземления проводом ПУГВ 1х16 100 м 0,08
Раздел 6. Материалы
69 Трубы серии FH (или эквивалент) 10 м 6
70 Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 (или эквивалент) т 0,5688
71 Сталь полосовая т 0,252
72 Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная т 0,0123
1.2.4. Перечень работ, материалов по капитальному ремонту объекта «Автоматическая блокировка перегона Кожиль-Глазов»
Раздел 1. Строительные работы
2 Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 3 100 м3 грунта 0,8
3 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 100 м3 грунта 23,97
4 Разработка грунта вручную в траншеях на действующей железной дороге при прокладке кабеля под путями и в междупутье, группа грунтов 3 100 м3 грунта 1,43
5 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 100 м3 грунта 23,82
6 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 100 м3 уплотненного грунта 0,91
7 Защита кабеля в междупутьях, под путями и в земляном полотне: постелями песчаными при ширине траншеи 0,3 м по низу 1 км траншеи 6,62
8 Установка защитных труб 100 м труб 3,18
9 Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 3 100 м3 грунта 0,16
10 Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах устойчивых 100 м2 креплений 0,2
11 Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м труб диаметром 100 мм 100 м продавливания 0,4
12 Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм 100 м трубы, уложенной в футляр 0,4
Раздел 2. Напольные монтажные работы
13 Монтаж кабеля до 35 кВ в готовые траншеи без покрытий, масса 1 м кабеля до 1 кг 100 м кабеля 123,9
14 Монтаж кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг 100 м кабеля 10
15 Монтаж ящика трансформаторного с одним трансформатором 1 шт. 16
16 Монтаж головки, указателя скорости неполного тормозного пути или карликовой приставки на светофоре, устанавливаемых дополнительно 1 шт. 20
17 Монтаж жгута, устанавливаемого на светофоре (при замене головок) 1 шт. 20
18 Монтаж указателя светового на мачте установленного светофора 1 шт. 9
19 Монтаж гарнитуры литерных знаков по неправильному пути 1 шт. 20
20 Монтаж таблички оповестительной по неправильному пути 1 шт. 2
21 Монтаж дроссель-трансформатора путевого одиночного 1 шт. 3
22 Монтаж дроссель-трансформатора путевого сдвоенного 1 компл. 22
23 Монтаж шкафа релейного с заводским монтажом, со штепсельными реле ШРУ-М, ШРУ-М-У 1 шт. 26
24 Монтаж шкафа батарейного, количество аккумуляторов до 24 1 шт. 2
25 Монтаж ящика кабельного на опоре железобетонной, количество разрядников до 24 1 шт. 22
26 Монтаж заземления релейных шкафов или светофоров на мачтах: железобетонных 1 шт. 20
27 Монтаж заземления релейных шкафов или светофоров на мачтах: металлических 1 шт. 28
28 Монтаж муфты кабельной универсальной концевой 1 шт. 20
29 Прокладка сигнальной ленты 1 км кабеля 6,62
30 Изоляция муфт, трансформаторных ящиков, стрелочных приводов от попадания тяговых токов в кабель 1 шт. 36
31 Монтаж диэлектрической стойки коммутационной перегонной связи упрощенной с двумя плинтами 1 стойка 11
32 Монтаж муфты типа МП-АБ-ТУТ-7+ 1 ответвление 20
33 Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства 100 пар 8
34 Герметизация канала кабельной канализации 1 канал 2
Раздел 3. Монтажные работы в посту электрической централизации
35 Разделка сухая для кабеля с количеством жил до: 12 1 шт. 2
36 Разделка сухая для кабеля с количеством жил до: 27 1 шт. 2
37 Монтаж и подключение приборов на стативе без заводского монтажа (замена приборов на существующих стативах) 1 шт. 34
38 Монтаж кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг 100 м кабеля 2,9
Раздел 4. Материалы
39 Основание под трансформаторные и релейные ящики13270-00-00 (или эквивалент) шт. 50
40 Основание из углового стального профиля релейных и батарейных шкафов 745.00.00 (или эквивалент) компл. 28
41 Бруски деревянные м3 2,65
42 Наконечник латунный обжимной для кабелей под контактный стержень 1 шт. 400
43 Наконечник латунный обжимной для кабелей под контактный стержень 1 шт. 400
44 Лента сигнальная "Связь" ЛСС 50 (или эквивалент) 100 м 66,16
45 Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 (или эквивалент) т 0,05
46 Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения т 0,02
47 Манжета термоусаживаемая XAGA-SLVР 78/15-1500 (или эквивалент) шт. 11
48 Манжета термоусаживаемая XAGA-1000С-92/30-300-SU (или эквивалент) шт. 9
49 Муфта прямая для кабелей с водоблокирующими материалами МП-АБ-ТУТ-7+ (или эквивалент) компл. 20
50 Комплект термоусаживаемый для муфтирования греющего кабеля ВОКТ-1000-6 для XAGA-1000 (или эквивалент) компл. 20
51 Песок природный для строительных работ средний м3 198,48
52 Труба разборная м 318
53 Труба типа ПЭ 80 SDR 11 (или эквивалент) 10 м 4
Раздел 5. Демонтажные работы
54 Демонтаж головки, указателя скорости неполного тормозного пути или карликовой приставки на светофоре, устанавливаемых дополнительно 1 шт. 20
55 Демонтаж дроссель-трансформатора путевого одиночного 1 шт. 3
56 Демонтаж дроссель-трансформатора путевого сдвоенного 1 компл. 22
57 Демонтаж шкафа релейного с заводским монтажом, со штепсельными реле ШРУ-М, ШРУ-М-У 1 шт. 26
58 Демонтаж шкафа батарейного, количество аккумуляторов до 24 1 шт. 2
59 Демонтаж указателя светового на мачте установленного светофора 1 шт. 9
60 Демонтаж муфты кабельной универсальной концевой 1 шт. 20
61 Демонтаж ящика кабельного на опоре железобетонной, количество разрядников до 24 1 шт. 22
62 Демонтаж диэлектрической стойки коммутационной перегонной связи упрощенной с двумя плинтами 1 стойка 11
63 Демонтаж приборов станции Кожиль10 шт. 3,4
1.2.5. Перечень работ, материалов по капитальному ремонту объекта «Автоматическая блокировка участка Канаш-Свияжск»
Раздел 1. Строительные работы
1 Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 3 100 м3 грунта 1,12
2 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 100 м3 грунта 29,1
3 Разработка грунта вручную в траншеях на действующей железной дороге при прокладке кабеля под путями и в междупутье, группа грунтов 3 100 м3 грунта 1,7
4 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 100 м3 грунта 29,08
5 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 100 м3 уплотненного грунта 1,1
6 Защита кабеля в междупутьях, под путями и в земляном полотне: постелями песчаными при ширине траншеи 0,3 м по низу 1 км траншеи 8,08
7 Установка защитных труб 100 м труб 3,78
Раздел 2. Напольные монтажные работы
8 Монтаж кабеля до 35 кВ в готовые траншеи без покрытий, масса 1 м кабеля до 1 кг 100 м кабеля 108,4
9 Монтаж кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг 100 м кабеля 11,5
10 Монтаж ящика трансформаторного с одним трансформатором 1 шт. 25
11 Монтаж светофора на металлической мачте без трансформаторного ящика с двумя головками 1 шт. 2
12 Монтаж указателя светового на мачте установленного светофора 1 шт. 2
13 Монтаж гарнитуры литерных знаков по неправильному пути 1 шт. 24
14 Монтаж таблички оповестительной по неправильному пути 1 шт. 2
15 Монтаж дроссель-трансформатора путевого сдвоенного 1 компл. 50
16 Монтаж шкафа релейного с заводским монтажом, со штепсельными реле ШРУ-М, ШРУ-М-У 1 шт. 29
17 Монтаж шкафа батарейного, количество аккумуляторов до 24 1 шт. 3
18 Монтаж ящика кабельного на опоре железобетонной, количество разрядников до 24 1 шт. 46
19 Монтаж устройства контроля схода подвижного состава 1 шт. 4
20 Монтаж заземления релейных шкафов или светофоров на мачтах: металлических 1 шт. 32
21 Прокладка сигнальной ленты 1 км кабеля 8,08
22 Монтаж изоляции муфт, трансформаторных ящиков, стрелочных приводов от попадания тяговых токов в кабель 1 шт. 25
23 Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства 100 пар 4,81
Раздел 3. Монтажные работы в посту электрической централизации
24 Разделка сухая для кабеля с количеством жил до: 12 1 шт. 2
25 Разделка сухая для кабеля с количеством жил до: 27 1 шт. 2
26 Монтаж статива релейного со штепсельными реле или блоками, смонтированного заводом изготовителем (замена статива увязки с автоматической блокировкой) 1 статив1
27 Монтаж кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг 100 м кабеля 2,9
Раздел 4. Материалы
28 Основание под дроссель-трансформаторы 225.00.00 (или эквивалент) шт. 50
30 Основание из углового стального профиля релейных и батарейных шкафов 745.00.00 (или эквивалент) компл. 32
31 Бруски деревянные м3 2,65
32 Наконечник латунный обжимной для кабелей под контактный стержень 1 шт. 400
33 Наконечник латунный обжимной для кабелей под контактный стержень 1 шт. 400
34 Лента сигнальная "Связь" ЛСС 50 (или эквивалент) 100 м 80,77
35 Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 (или эквивалент) т 0,05
36 Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения т 0,02
37 Трубка полиэтиленовая 10 м 2,4
38 Песок природный для строительных работ средний м3 242,31
39 Труба разборная м 378
Раздел 5. Демонтажные работы
40 Демонтаж дроссель-трансформатора путевого сдвоенного 1 компл. 50
41 Демонтаж светофора на металлической мачте без трансформаторного ящика с двумя головками 1 шт. 2
42 Демонтаж указателя светового на мачте установленного светофора 1 шт. 2
43 Демонтаж шкафа релейного с заводским монтажом, со штепсельными реле ШРУ-М, ШРУ-М-У 1 шт. 29
44 Демонтаж шкафа батарейного, количество аккумуляторов до 24 1 шт. 3
45 Демонтаж ящик кабельного на опоре железобетонной, количество разрядников до 24 1 шт. 46
46 Демонтаж устройства контроля схода подвижного состава 1 шт. 4
47 Демонтаж статива релейного со штепсельными реле или блоками, (демонтаж статива увязки с автоматической блокировкой ст. Тюрлема) 1 статив1
1.2.6. Перечень работ, материалов по капитальному ремонту объекта «Автоматическая блокировка участка Куркачи-Корса»
Раздел 1. Строительные работы
1 Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 3 100 м3 грунта 1,34
2 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 100 м3 грунта 17,69
3 Разработка грунта вручную в траншеях на действующей железной дороге при прокладке кабеля под путями и в междупутье, группа грунтов 3 100 м3 грунта 1,97
4 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 100 м3 грунта 17,67
5 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 100 м3 уплотненного грунта 1,32
6 Защита кабеля в междупутьях, под путями и в земляном полотне: постелями песчаными при ширине траншеи 0,3 м по низу 1 км траншеи 4,91
7 Установка защитных труб 100 м труб 4,38
Раздел 2. Напольные монтажные работы
8 Монтаж кабеля до 35 кВ в готовые траншеи без покрытий, масса 1 м кабеля до 1 кг 100 м кабеля 82,4
9 Монтаж кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг 100 м кабеля 13
10 Монтаж ящика трансформаторного с одним трансформатором 1 шт. 23
11 Монтаж головки , указателя скорости неполного тормозного пути или карликовой приставки на светофоре, устанавливаемых дополнительно 1 шт. 26
12 Монтаж жгута, устанавливаемого на светофоре 1 шт. 26
13 Монтаж светофора на металлической мачте без трансформаторного ящика с двумя головками 1 шт. 4
14 Монтаж гарнитуры литерных знаков по неправильному пути 1 шт. 26
15 Монтаж таблички оповестительной по неправильному пути 1 шт. 2
16 Монтаж дроссель-трансформатора путевого одиночного 1 шт. 56
17 Монтаж шкафа релейного с заводским монтажом, со штепсельными реле ШРУ-М, ШРУ-М-У 1 шт. 37
18 Монтаж шкафа батарейного, количество аккумуляторов до 24 1 шт. 4
19 Монтаж указателя светового на мачте установленного светофора 1 шт. 13
20 Монтаж ящика кабельного на опоре железобетонной, количество разрядников до: 24 1 шт. 30
21 Монтаж устройства контроля схода подвижного состава 1 шт. 4
22 Монтаж заземления релейных шкафов или светофоров на мачтах железобетонных 1 шт. 26
23 Монтаж заземления релейных шкафов или светофоров на мачтах металлических 1 шт. 41
24 Монтаж муфты кабельной универсальной концевой 1 шт. 26
25 Прокладка сигнальной ленты 1 км кабеля 4,91
26 Изоляция муфт, трансформаторных ящиков, стрелочных приводов от попадания тяговых токов в кабель 1 шт. 37
27 Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства 100 пар 6,16
Раздел 3. Монтажные работы в посту электрической централизации
28 Разделка сухая для кабеля с количеством жил до: 12 1 шт. 2
29 Разделка сухая для кабеля с количеством жил до: 27 1 шт. 2
30 Монтаж статива релейного со штепсельными реле или блоками, смонтированным заводом изготовителем 1 статив2
31 Монтаж кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг 100 м кабеля 5,8
Раздел 4. Материалы
32 Основание под дроссель-трансформатор 225.00.00.00 (или эквивалент) шт. 56
34 Основание из углового стального профиля релейных и батарейных шкафов 745.00.00 (или эквивалент) компл. 41
35 Бруски деревянные м3 2,46
36 Наконечник латунный обжимной для кабелей под контактный стержень 1 шт. 400
37 Наконечник латунный обжимной для кабелей под контактный стержень 1 шт. 400
38 Лента сигнальная "Связь" ЛСС 50 (или эквивалент) 100 м 49,1
39 Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-(или эквивалент) т 0,05
40 Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения т 0,02
41 Песок природный для строительных работ средний м3 147,3
42 Труба разборная м 438
Раздел 5. Демонтажные работы
43 Демонтаж головки, указателя скорости неполного тормозного пути или карликовой приставки на светофоре, устанавливаемых дополнительно 1 шт. 26
44 Демонтаж дроссель-трансформатора путевого одиночного 1 шт. 56
45 Демонтаж светофора на металлической мачте без трансформаторного ящика с двумя головками 1 шт. 4
46 Демонтаж указателя светового на мачте установленного светофора 1 шт. 13
47 Демонтаж шкафа релейного 1 шт. 37
48 Демонтаж шкафа батарейного, количество аккумуляторов до 24 1 шт. 4
49 Демонтаж муфты кабельной универсальной концевой 1 шт. 26
50 Демонтаж ящика кабельного на опоре железобетонной, количество разрядников до 24 1 шт. 30
51 Демонтаж устройства контроля схода подвижного состава 1 шт. 4
52 Демонтаж статива релейного со штепсельными реле или блоками 1 статив2
1.2.7. Перечень работ, материалов по капитальному ремонту объекта «Автоматическая блокировка участка Агрыз-Можга»
Раздел 1. Строительные работы
1 Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 3 100 м3 грунта 1,04
2 Разработка грунта вручную в траншеях на действующей железной дороге при прокладке кабеля под путями и в междупутье, группа грунтов 3 100 м3 грунта 2,03
3 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 100 м3 грунта 33,61
4 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 100 м3 грунта 33,93
5 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 100 м3 уплотненного грунта 1,32
6 Защита кабеля в междупутьях, под путями и в земляном полотне: постелями песчаными при ширине траншеи 0,3 м по низу 1 км траншеи 9,34
7 Установка защитных труб 100 м труб 4,5
8 Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 3 100 м3 грунта 0,48
9 Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах устойчивых 100 м2 креплений 0,6
10 Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м труб диаметром 100 мм 100 м продавливания 0,6
11 Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм 100 м трубы, уложенной в футляр 1,1
12 Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м труб диаметром 100 мм 100 м продавливания 0,5
Раздел 2. Напольные монтажные работы
13 Монтаж кабеля до 35 кВ в готовые транше и без покрытий, масса 1 м кабеля до 1 кг 100 м кабеля 166,1
14 Монтаж кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг 100 м кабеля 15,7
15 Монтаж ящика трансформаторного с одним трансформатором 1 шт. 23
16 Монтаж светофора на металлической мачте без трансформаторного ящика с двумя головками 1 шт. 4
17 Монтаж гарнитуры литерных знаков по неправильному пути 1 шт. 19
18 Монтаж таблички оповестительной по неправильному пути 1 шт. 2
19 Монтаж дроссель-трансформатора путевого: сдвоенного 1 компл. 23
20 Монтаж шкафа релейного с заводским монтажом, со штепсельными реле, тип: ШРУ-М, ШРУ-М-У 1 шт. 31
21 Монтаж шкафа батарейного, количество аккумуляторов до 24 1 шт. 6
22 Монтаж ящика кабельного на опоре железобетонной, количество разрядников до: 24 1 шт. 30
23 Монтаж устройства контроля схода подвижного состава 1 шт. 4
24 Монтаж заземления релейных шкафов или светофоров на мачтах: металлических 1 шт. 35
25 Прокладка сигнальной ленты 1 км кабеля 9,34
26 Изоляция муфт, трансформаторных ящиков, стрелочных приводов от попадания тяговых токов в кабель 1 шт. 23
27 Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства 100 пар 5,38
28 Монтаж диэлектрической стойки коммутационной перегонной связи упрощенной с двумя плинтами 1 стойка 25
29 Монтаж муфты МП-АБ-ТУТ-7+ 1 ответвление 25
30 Герметизация канала кабельной канализации занятого 1 канал 6
Раздел 3. Монтажные работы в посту электрической централизации
31 Разделка сухая для кабеля с количеством жил до: 12 1 шт. 2
32 Разделка сухая для кабеля с количеством жил до: 27 1 шт. 2
33 Монтаж статива релейного со штепсельными реле или блоками, смонтированными заводом изготовителем (замена статива увязки с автоматической блокировкой) 1 статив2
34 Монтаж кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг 100 м кабеля 5,8
Раздел 4. Материалы
35 Основание из углового стального профиля дроссель-трансформаторов 877.00.00 (или эквивалент) компл. 23
37 Основание из углового стального профиля релейных и батарейных шкафов 745.00.00 (или эквивалент) компл. 37
38 Бруски деревянные м3 2,65
39 Наконечник латунный обжимной для кабелей под контактный стержень 1 шт. 400
40 Наконечник латунный обжимной для кабелей под контактный стержень 1 шт. 400
41 Лента сигнальная "Связь" ЛСС 50 (или эквивалент) 100 м 93,37
42 Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1(или эквивалент) т 0,05
43 Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения т 0,02
44 Манжета термоусаживаемая XAGA-SLVР 78/15-1500 (или эквивалент) шт. 25
45 Манжета термоусаживаемая XAGA-1000С-92/30-300-SU (или эквивалент) шт. 25
46 Муфта прямая для кабелей с водоблокирующими материалами МП-АБ-ТУТ-7+ (или эквивалент) компл. 25
47 Комплект термоусаживаемый для муфтирования греющего кабеля (ВОКТ-1000-6 для XAGA-1000) компл. 25
48 Песок природный для строительных работ средний м3 280,11
49 Труба разборная м 450
50 Труба ПЭ 80 SDR 11 (или эквивалент), 10 м 11
Раздел 5. Демонтажные работы
51 Демонтаж дроссель-трансформатора путевого: спаренного или сдвоенного 1 компл. 23
52 Демонтаж светофора на металлической мачте без трансформаторного ящика с двумя головками 1 шт. 4
53 Демонтаж шкафа релейного с заводским монтажом, со штепсельными реле, тип ШРУ-М, ШРУ-М-У 1 шт. 31
54 Демонтаж шкафа батарейного, количество аккумуляторов до 24 1 шт. 6
55 Демонтаж ящика кабельного на опоре железобетонной, количество разрядников до 24 1 шт. 30
56 Демонтаж устройства контроля схода подвижного состава 1 шт. 4
57 Демонтаж диэлектрической стойка коммутационной перегонной связи упрощенной с двумя плинтами 1 стойка 25
58 Демонтаж статива релейного со штепсельными реле или блоками, смонтированными заводом изготовителем 1 статив2
1.2.8. Перечень работ, материалов по капитальному ремонту объекта «Автоматическая блокировка перегона Кленовской - Ключевая»
Раздел 1. Строительные работы
1 Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 3 100 м3 грунта 0,54
2 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 100 м3 грунта 20,68
3 Разработка грунта вручную в траншеях на действующей железной дороге при прокладке кабеля под путями и в междупутье, группа грунтов 3 (под путями с последующей засыпкой и трамбованием) 100 м3 грунта 1,11
4 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 100 м3 грунта 20,58
5 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 100 м3 уплотненного грунта 0,6
6 Защита кабеля в междупутьях, под путями и в земляном полотне: постелями песчаными при ширине траншеи 0,3 м по низу 1 км траншеи 5,72
7 Труба разборная для защиты кабеля под путями 100 м труб 2,46
8 Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 3 100 м3 грунта 0,16
9 Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах устойчивых 100 м2 креплений 0,2
10 Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м труб диаметром 150 мм 100 м продавливания 0,4
11 Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 150 мм 100 м трубы, уложенной в футляр 0,4
Раздел 2. Напольные монтажные работы
12 Монтаж кабеля до 35 кВ в готовые траншеи без покрытий, масса 1 м кабеля до 1 кг 100 м кабеля 64,8
13 Монтаж кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг 100 м кабеля 7,5
14 Монтаж ящика трансформаторного с одним трансформатором 100 шт. 0,05
15 Монтаж головки , указателя скорости неполного тормозного пути или карликовая приставка на светофоре, устанавливаемых дополнительно 1 шт. 10
16 Монтаж жгута, устанавливаемого на светофоре 1 шт. 10
17 Монтаж гарнитуры литерных знаков по неправильному пути 1 шт. 10
18 Монтаж таблички оповестительной по неправильному пути 1 шт. 2
19 Монтаж дроссель-трансформатора путевого сдвоенного 1 компл. 10
20 Монтаж шкафа релейного с заводским монтажом, со штепсельными реле ШРУ-М, ШРУ-М-У 1 шт. 12
21 Монтаж ящика кабельного на опоре железобетонной, количество разрядников до 24 1 шт. 10
22 Монтаж заземления релейных шкафов или светофоров на мачтах: железобетонных 1 шт. 10
23 Монтаж заземления релейных шкафов или светофоров на металлических мачтах 1 шт. 12
24 Монтаж устройства контроля схода подвижного состава 1 шт. 4
25 Монтаж муфты кабельной универсальной концевой 1 шт. 10
26 Монтаж муфты кабельной универсальной промежуточной (для устройства контроля схода подвижного состава) 1 шт. 8
27 Прокладка сигнальной ленты 1 км кабеля 5,72
28 Изоляция муфт, трансформаторных ящиков, стрелочных приводов от попадания тяговых токов в кабель 1 шт. 23
29 Монтаж диэлектрической стойка коммутационной перегонной связи, упрощенной с двумя плинтами 1 стойка 7
30 Монтаж муфты МП-АБ-ТУТ-7+ 1 ответвление 14
31 Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства 100 пар 1,11
32 Герметизация канала кабельной канализации занятого 1 канал 2
Раздел 3. Монтажные работы в посту электрической централизации
33 Разделка сухая для кабеля с количеством жил до: 12 1 шт. 2
34 Разделка сухая для кабеля с количеством жил до: 27 1 шт. 2
35 Монтаж приборов на существующих стативах (замена) 10 шт. 6,8
36 Монтаж кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг 100 м кабеля 5,8
Раздел 4. Материалы
37 Основание из углового стального профиля дроссель-трансформаторов 877.00.00 (или эквивалент) компл. 10
38 Основание из углового стального профиля релейных и батарейных шкафов 745.00.00 (или эквивалент) компл. 12
39 Бруски деревянные м3 2,65
40 Наконечник латунный обжимной для кабелей под контактный стержень 1 шт. 400
41 Наконечник латунный обжимной для кабелей под контактный стержень 1 шт. 400
42 Лента сигнальная "Связь" ЛСС 50 (или эквивалент) 100 м 57,16
43 Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 (или эквивалент т 0,05
44 Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения т 0,02
45 Манжета термоусаживаемая типа XAGA-SLVР 78/15-1500 (или эквивалент) шт. 7
46 Манжета термоусаживаемая типа XAGA-1000С-92/30-300-SU (или эквивалент) шт. 7
47 Муфта прямая для кабелей с водоблокирующими материалами МП-АБ-ТУТ-7+ (или эквивалент) компл. 14
48 Комплект термоусаживаемый для муфтирования греющего кабеля ВОКТ-1000-6 для XAGA-1000 (или эквивалент) компл. 7
49 Песок природный для строительных работ средний м3 171,48
50 Труба разборная м 246
51 Труба типа ПЭ 80 SDR 11 (или эквивалент) 10 м 4
Раздел 5. Демонтажные работы
52 Демонтаж головки , указателя скорости неполного тормозного пути или карликовой приставки на светофоре, устанавливаемых дополнительно 1 шт. 10
53 Демонтаж дроссель-трансформатора путевого сдвоенного 1 компл. 10
54 Демонтаж шкафа релейного с заводским монтажом, со штепсельными реле ШРУ-М, ШРУ-М-У 1 шт. 12
55 Демонтаж муфты кабельной универсальной концевой 1 шт. 10
56 Демонтаж ящика кабельного на опоре железобетонной, количество разрядников до 24 1 шт. 10
57 Демонтаж устройства контроля схода подвижного состава 1 шт. 4
58 Демонтаж диэлектрической стойки коммутационной перегонной связи упрощенной с двумя плинтами 1 стойка 7
59 Демонтаж приборов станции Кленовской, станции Ключевая 1 шт. 68
Перечень оборудования, поставляемых Заказчиком, для выполнения работ по капитальному ремонту объектов хозяйства автоматики и телемеханики Горьковской ДИ
Наименование оборудования Марка Чертеж Ед. изм. Количество (объем)
1.3.1. «Электрическая централизация станции Мстера»
Ящик путевой герметизированный типа (на 15 двух контактных клемм, с двумя комплектами герметизированных перемычек) ПЯ-Г 25001-00-00-50 шт. 8
Перемычка герметизированная: (L=7600мм, d=8,4мм) 1985.00.000 шт. 10
Перемычка герметизированная: (L=8600мм, d=8,4мм) 1985.00.000 шт. 10
Перемычка герметизированная: (L=9600мм, d=8,4мм) 1985.00.000 шт. 10
Шкаф металлический батарейный ШМБ 157.135-00-00 шт. 1
Дроссель-трансформатор 2ДТ-1МГ1-300 7423-00-00-03 - ЧЕРТЁЖ 17423-00-00-05 - АНАЛОГ шт. 4
Электропривод стрелочный невзрезной типа (с двигателем типа МСА-0,3;190В, левый, правый) СП-12К шт. 5
Электропривод стрелочный невзрезной типа (с двигателем типа МСА-0,3;190В, левый, правый) СП-12Н шт. 5
1.3.2.«Электрическая централизация станции Тоншаево»
Электропривод стрелочный без электродвигателя (для МСП) СП-6М шт. 8
Электродвигатель малогабаритный стрелочный универсальный ЭМСУ-СП 22381-00-00-01, 02, 03, 04 шт. 8
Лампа светофорная ЖС 12-15+15 шт. 30
Комплект линзовый (лунно-белый -6 шт., синий – 6 шт.) КЛК 16904-00-00 шт. 12
Заглушка шт. 5
Комплект линзовый (корпус пластмассовый) (белый-3 шт., красный-5 шт., желтый-8 шт., зеленый-2 шт.) КЛМ 16903-00-00-01 шт. 18
Щиток (гарнитура) для светофора карликового на 2 и 3 щитка (металлический фундамент) 16908-05-00-02 шт. 6
Щиток (гарнитура) для светофора мачтового: на металлической мачте на 2 щитка 16976-00-00 шт. 5
Щиток литерный (с цифрами "1"-5шт., "2"-2шт., "5"-1шт., "6"-2шт., "7"-1шт., с буквами "Д"-2шт., "М"-6шт., "Н"-2шт., "Ч"-3шт.) 16976-01-00 шт. 24
Трансформаторы СТ-4Г 17277-00-00-01 шт. 35
Ящик путевой герметизированный (на 15 двух контактных клемм, без перемычек) ПЯ-Г 25001-00-00-43 шт. 22
Дроссель-трансформатор ДТ-0,6-500 n=3 ЮКЛЯ.672113.001-02 шт. 1
Дроссель-трансформатор ДТ-1МГ1-300 17 356-00-00-05 шт. 4
Дроссель-трансформатор 2ДТ-1МГ1-300 17423-00-00-03 шт. 20
Перемычка дроссельная эластичная ДМСЭ-70х2х2 -2 м 17360-29-00-01 шт. 44
Перемычка дроссельная эластичная ДМСЭ-70х2х2 - 4 м 17360-29-00-04 шт. 44
Перемычка дроссельная эластичная ДМСЭ-95х3-2,4 м 17360-23-00-02 шт. 2
Перемычка дроссельная эластичная ДМСЭ-95х3-4,4 м 17360-23-00-03 шт. 2
Перемычка междроссельная сталемедная ММСЭ-70х4х14000 17360-08-00 шт. 2
Перемычка междроссельная сталемедная ММСЭ-70х4х21000 17360-08-00 шт. 2
Трансформатор сигнальный СОБС-2Г 17273-00-00-01 шт. 5
Предохранитель с ножевыми выводами (0,3А-1шт., 0,4А-41шт., 0,5А-4шт., 1,0А-7шт., 2,0А-4шт., 3,0А-2шт., 5,0А-3шт., 20А-57шт.) ПН3 157.400-00-00 шт. 119
Реле нейтральное малогабаритное постоянного тока НМШ1-400 13552-00-00В шт. 1
Реле нейтральное малогабаритное постоянного тока НМШ2-900 13706-00-00В шт. 8
Реле нейтральное малогабаритное постоянного тока НМШ2-4000 13706-00-00В шт. 3
Реле огневое малогабаритное штепсельное АОШ2-180/0,45 ТУ 32ЦШ. 640-76: , 24145.00.00Б шт. 10
Реле электромагнитное нейтральное штепсельное НМПШ2-400 24147-00-00 шт. 2
Реле нейтральное малогабаритное постоянного тока НМШМ1-560 13552-00-00В шт. 1
Блок конденсаторный штепсельный КБМШ-6 24401-00-00 шт. 1
Реле аварийное малогабаритное штепсельное АСШ2-220М 24556-00-00 шт. 4
Реле электромагнитное АНШМ-2 310 24122.00.00Б шт. 2
Выключатель тока низковольтный автоматический многократного действия АВМ-2, от 3А до 15А 425-00-00____03 шт. 41
Трансформатор ПРТ-Г (220 В) 17272-00-00-01 шт. 41
Электронный кодовый путевой трансмиттер (220В, переменный ток) ЭКПТ-УС-1- (515,715,3), 22356-00-00 шт. 7
Реле комбинированное малогабаритное штепсельное постоянного тока КМШ-450 13955-00-00 шт. 2
Реле аварийное малогабаритное штепсельное АСШ2-12 24305-00-00 шт. 2
Трансформаторы ПОБС-2Г (110/220 В) 17266-00-00-01 шт. 1
Трансформаторы СТ-5Г 17278-00-00-01 шт. 6
Реле напряжения полупроводниковое РНП 36592-00-00 шт. 2
Генератор путевой унифицированный напольный ГПУ-САУТ-ЦМ-Н1 95Б.01.00.00 шт. 2
Генератор путевой унифицированный напольный ГПУ-САУТ-ЦМ-Н2 95Б.01.00.00-01 шт. 2
Регулятор: тока автоматический РТА1 36421-00-00 шт. 2
Разрядник УЗП1РУ-1000 шт. 12
Выравниватель УЗП1-500-0,26 шт. 4
Устройство защиты от перенапряжений УЗП1-500-0,4 шт. 41
Резистор регулируемый РР 1,1-10 17384-00-00-07 шт. 37
Резистор постоянный РП 1,1-200 17385-00-00 шт. 19
Резистор постоянный РП 2,2-200 17385-00-00-01 шт. 6
Искровой промежуток многократного действия ИПМЧ шт. 5
Вставка для искровых промежутков ИП-3 шт. 5
Блок конденсаторный КБ-4х1 14703-00-00 шт. 2
Розетка реле шт2
Табличка информационная на крышку путевого ящика и дроссель-трансформатора (100х60 мм) 26401-08 шт. 18
Табличка информационная на крышку путевого ящика и дроссель-трансформатора (150х60 мм) 26401-09 шт. 6
Табличка информационная на крышку путевого ящика и дроссель-трансформатора (40х60 мм) 26401-06-02 шт. 22
Табличка информационная на устройства сигнализации, централизации и блокировки (120х30) 26401 04-01 шт. 1
Шкаф релейный унифицированный ШРУ-М6 39831-00-00-05 шт. 2
Светофор линзовый карликовый двузначный: без муфты (с цинковым покрытием) 16908-00-00-03 шт. 6
Светофор на металлической мачте четырехзначный с цинковым покрытием: с пригласительным сигналом 17026-00-00-02 шт. 2
Светофор на металлической мачте четырехзначный с трансформаторным ящиком с цинковым покрытием 17094-00 00-02 шт. 2
Светофор на металлической мачте пятизначный с трансформаторным ящиком с цинковым покрытием 17125-00 00-02 шт. 1
1.3.3. «Автоматическая блокировка перегона Марадыковский-Быстряги»
1.3.3.1..«Автоматическая блокировка перегона Марадыковский-Быстряги. Капитальный ремонт автоблокировки перегона Марадыковский – Быстряги»
Щиток (гарнитура) для светофора мачтового: на железобетонной мачте на 2 щитка 16977-00-00 шт. 3
Щиток литерный (с цифрами "1"-2шт., "2"-2шт., "4"-2шт.) 16976-01-00 шт. 6
Ящик путевой герметизированный (на 15 двух контактных клемм, с одним комплектом герметизированных перемычек) ПЯ-Г 25001-00-00-47 шт. 4
Дроссель-трансформатор 2ДТ-1МГ1-300 17423-00-00-03 шт. 7
Перемычка дроссельная эластичная ДМСЭ-70х2х2 -1,6 м 17360-29-00 шт. 14
Перемычка дроссельная эластичная ДМСЭ-70х2х2 -3,6 м 17360-29-00-03 шт. 14
Перемычка междроссельная сталемедная ММС-120х4х11000 17360-08-00-05 шт. 1
Ящик кабельный модернизированный, высота ввода кабеля 4845 мм КЯ-10М-I 17851-00-00 шт. 8
Устройство контроля схода подвижного состава УКСПС-У 30.060.000.00-02(03) шт. 3
Программируемый индустриальный контроллер сигнальной точки ПИК-СТ шт. 7
Трансформатор сигнальный СОБС-2Г 1727 3-00-00-01 шт. 7
Предохранитель с ножевыми выводами, 0,4А - 20А ПН3 157.400-00-00 шт. 107
Аккумулятор стационарный свинцовый 2 OPzS 100 шт. 7
Реле нейтральное малогабаритное постоянного тока НМШ1-400 13552-00-00В шт. 33
Реле нейтральное малогабаритное постоянного тока НМШ2-900 13706-00-00в шт. 18
Реле электромагнитное нейтральное штепсельное НМПШ2-400 4147-00-00 шт. 21
Реле (ячейка) трансмиттерное штепсельное ТШ-65В2 57 3.4 6.76 шт. 12
Датчик импульсов микроэлектронный ДИМ-1.2П 36291-101-00-02 шт. 1
Блок конденсаторный штепсельный КБМШ-5 24176-00-00 шт. 7
Реле импульсное путевое ИВГ-КРМ 1 ИВГ-КРМ 1 шт. 12
Реле электромагнитное АНШМ-2 310 24122.00.00Б шт. 9
Блок питания штепсельный БПШ 16933-00-00 шт. 12
Фильтр путевой ФП-25М шт. 12
Блок конденсаторный КБ-1х2 14702-00-00 шт. 17
Блок дешифратора БС-ДА 573.46.78 шт. 8
Блок дешифратора БК-ДА 573.46.79 шт. 8
Блок дешифратора БИ-ДА 573.46.80 шт. 3
Трансформатор ПРТ-Г (110/220 В) 17272-00-00-01 шт. 12
Электронный кодовый путевой трансмиттер (220В, переменный ток) ЭКПТ-УС-1- (515,715,3), 22356-00-00 шт. 8
Преобразователь частоты статический ПЧ 50/25-150А шт. 10
Реле нейтральное малогабаритное штепсельное постоянного тока АНШ2-310 24500.00.00 шт. 2
Реле электромагнитное АНМШТ-310 24158-00-00 шт. 2
Реле огневое малогабаритное штепсельное АОШ2-180/0,45 241 45.00.00Б шт. 10
Реле электромагнитное АНШМ2-620 24122.00.00Б шт. 11
Реле электромагнитное НМШ1-1440 13552-00-00В шт. 3
Реле аварийное малогабаритное штепсельное АСШ2-220М 24556-00-00 шт. 8
Реле аварийное малогабаритное штепсельное АСШ2-12 24305-00-00 шт. 2
Реле напряжения полупроводниковое РНП 36592-00-00 шт. 1
Реле импульсное малогабаритное штепсельное постоянного тока ИМШ1-1700 24110-00-00А шт. 2
Трансформатор СТ-5Г 17278-00-00-01 шт. 5
Трансформатор ПОБС-2Г (110/220 В) 17266-00-00-01 шт. 1
Регулятор тока автоматический РТА1 36421-00-00 шт. 1
Блок выпрямителя БВ 51054-00-00 шт. 5
Выравниватель УЗП1-500-0,26 шт. 25
Выравниватель УЗП1-500-0,13 шт. 19
Разрядник УЗП1РУ-1000 шт. 12
Приемник рельсовой цепи ПРЦ4Л1М-от 4/8 до 6/12 36021 00-00-40.... 43 шт. 2
Генератор путевой ГП41 36167-00-00 шт. 2
Фильтр рельсовой цепи ФРЦ4Л 36023-00-00 шт. 2
Резистор постоянный РП 1,1-200 17385-00-00 шт. 14
Выключатель тока низковольтный автоматический многократного действия, от 3А до 15А АВМ-2 42 5-00-00____03 шт. 17
Блок конденсаторов БКШ-1 16718-00-00 шт. 10
Реле комбинированное малогабаритное штепсельное постоянного тока КМШ-750 13955000-00 шт. 4
Реле нейтральное малогабаритное постоянного тока НМШМ1-360 13552-00-00В шт. 10
Реле комбинированное штепсельные КШ1-80 241-49-00-00 шт. 7
Реле электромагнитное АНШ2-1230 24122-00-00Б шт. 17
Блок конденсаторный штепсельный КБМШ-6 24401-00-00 шт. 9
Сигнализатор заземления индивидуальный цифровой СЗИЦ-Д-Л (М)-1 ЕИУС.468262.104-06 шт. 3
Генератор путевой унифицированный напольный ГПУ-САУТ-ЦМ-Ш1 95Б.01 .00 . 00-03 шт. 4
Диэлектрическая стойка коммутационной перегонной связи упрощенная: с двумя плинтами ДСКПСУ ТС 04-02-01 шт. 5
Табличка информационная на крышку путевого ящика и дроссель-трансформатора (150х60 мм) 26401-09 шт. 7
Шкаф релейный унифицированный ШРУ-М6 39831-00-00-05 шт. 9
Шкаф металлический батарейный ШМБ-М-У ЕИУС.465211.016 шт. 1
Указатель световой с вертикально светящейся стрелкой: одинарный на железобетонной центрифугированной мачте 17010-00-00 шт. 1
Указатель световой с вертикально светящейся стрелкой: сдвоенный на железобетонной центрифугированной мачте 17011-00-00 шт. 1
Головка трехзначная светодиодная для замены на действующих светофорах (желтый, зеленый, красный), НКМР.6766.030ТУ ГСЦ-3 17758-00-00-01 шт. 3
Гарнитура литерных знаков (по неправильному пути для железобетонных мачт) 17984-00-00 шт. 3
Табличка оповестительная (по неправильному пути для железобетонных мачт) 17985-00-00 шт. 1
Знак переноса границы блок-участка (железобетонных мачт) 17986-00-00 шт. 2
Блок конденсаторов и резисторов БКР-76 36844-101 00 шт. 26
Реле нейтральное малогабаритное штепсельное постоянного тока АНШ2-2 24500.00.00 шт. 3
Трансформатор (110/220 В) ПОБС-5Г 17268-00-00-01 шт. 7
Трансформатор СТ-4Г 17277-00-00-01 шт. 3
Реле электромагнитное 1Н-1350 17235-00-00 шт. 2
Реле электромагнитное 1НМ-950 17235-00-00-02 шт. 1
Реле электромагнитное 2Н-2250 17241-00-00 шт. 10
Реле электромагнитное 2НМ-1000 17241-00-00-02 шт. 2
Трансформатор СТ-6МПС шт. 1
Розетка штепсельная для реле шт. 65
Реле электромагнитное НМШ1-1440 шт. 6
Трансформатор (220 В) ПОБС-3МП шт. 1
Трансформатор СТ-5МП шт. 1
Реле нейтральное малогабаритное постоянного тока НМШ2-4000 13851-00-00 шт. 7
Реле нейтральное малогабаритное постоянного тока НМШМ1-560 шт. 1
Реле электромагнитное 1Н-340 17235-00-00-04 шт. 1
Реле электромагнитное нейтральное штепсельное НМШТ-1440 13851-00-00 шт. 1
Плата интерфейсов PCL-846B шт. 1
1.3.3.2.«Автоматическая блокировка перегона Марадыковский-Быстряги. Заземление сигнальных точек перегона Марадыковский-Быстряги»
Ящик путевой герметизированный ПЯ-Г (на 15 двух контактных клемм, без перемычек) ПЯ-Г 25001-00-00-43 шт. 4
Выравниватель УЗП1-500-0,26 шт. 8
Разрядник УЗП1РУ-1000 шт. 16
Предохранитель с ножевыми выводами , 15,0А ПН3 157.400-00-00 шт. 8
Искровой промежуток многократного действия типа ИПМЧ шт. 4
Вставка для искровых промежутков типа ИПМЧ шт. 4
1.3.4.«Автоматическая блокировка перегона Кожиль-Глазов»
Щиток литерный (с цифрами "0"-4шт., "1"-24шт., "2"-6шт., "3"-4шт., "4"-4шт., "5"-4шт., "6"-4шт., "7"-4шт., "8"-4шт., "9"-4шт.) 16976-01-00 шт. 62
Ящик путевой герметизированный (на 15 двух контактных клемм, без перемычек) ПЯ-Г 25001-00-00-43 шт. 12
Ящик путевой герметизированный (на 15 двух контактных клемм, с одним комплектом герметизированных перемычек) ПЯ-Г 25001-00-00-47 шт. 4
Дроссель-трансформатор ДТ-1МГ1-300 17356-00-00-05 шт. 3
Дроссель-трансформатор 2ДТ-1МГ1-300 17423-00-00-03 шт. 22
Перемычка дроссельная эластичная ДМСЭ-70х2х2 -1,6 м 17360-29-00 шт. 50
Перемычка дроссельная эластичная ДМСЭ-70х2х2 -3,6 м 17360-29-00-03 шт. 50
Перемычка междроссельная сталемедная ММСЭ-70х4х700 17360-10-00 шт. 3
Ящик кабельный модернизированный, высота ввода кабеля 4845 мм КЯ-10М-I 17851-00-00 шт. 22
Трансформатор сигнальный СОБС-2Г 17273-00-00-01 шт. 25
Реле (ячейка) трансмиттерное штепсельное ТШ-65В2 573.46.76 шт. 45
Реле импульсное путевое ИВГ-КРМ 1 24938- 00-00-02 шт. 45
Реле электромагнитное АНШМ2-620 24122.00.00Б шт. 40
Реактор однофазный герметизированный РОБС-3Г 17359-00-00-04 шт. 2
Резистор ограничивающий (195 Ом) 14676-00-00 шт. 44
Реле аварийное малогабаритное штепсельное АСШ2-220М 24556-00-00 шт. 46
Трансформатор (110/220 В) ПОБС-2Г 17266-00-00-01 шт. 6
Фильтр путевой ФП-25М шт. 45
Блок конденсаторный штепсельный КБМШ-5 24176-00-00 шт. 2
Блок конденсаторный КБ-2х2 14702-00-00 шт. 44
Блок дешифратора БС-ДА 573.46.78 шт. 24
Блок дешифратора БК-ДА 573.46.79 шт. 24
Блок дешифратора БИ-ДА 573.46.80 шт. 20
Трансформатор (110/220 В) ПРТ-Г 17272-00-00-01 шт. 52
Электронный кодовый путевой трансмиттер), (220В, переменный ток) ЭКПТ-УС-1- (515,715,3 22356-00-00 шт. 21
Преобразователь частоты статический ПЧ 50/25-100А шт. 44
Реле нейтральное малогабаритное штепсельное постоянного тока АНШ2-310 24500.00.00 шт. 2
Реле огневое малогабаритное штепсельное АОШ2-180/0,45 24145.00.00Б шт. 51
Блок конденсаторный КБ-4х4 14704-00-00 шт. 8
Выравниватель УЗП1-500-0,26 шт. 115
Выравниватель УЗП1-500-0,13 шт. 88
Разрядник УЗП1РУ-1000 шт. 90
Приемник рельсовой цепи ПРЦ4Л1-от 4/8 до 6/12 6021-00-00-20…..25 шт. 2
Генератор путевой ГП41 36167-00-00 шт. 2
Фильтр рельсовой цепи ФРЦ4Л 36023-00-00 шт. 2
Резистор постоянный РП 1,1-200 17385-00-00 шт. 4
Выключатель тока низковольтный автоматический многократного действия, от 3А до 15А АВМ-2 425-00-00…….03 шт. 48
Реле нейтральное малогабаритное постоянного тока НМШМ1-360 13552-00-00В шт. 46
Реле комбинированное штепсельные КШ1-80 241-49-00-00 шт. 26
Реле электромагнитное АНШ2-1230 24122-00-00Б шт. 42
Генератор путевой унифицированный напольный ГПУ-САУТ-ЦМ-Ш1 шт. 2
Диэлектрическая стойка коммутационной перегонной связи упрощенная с двумя плинтами ДСКПСУ ТС 04-02-01 шт. 11
Шкаф релейный унифицированный ШРУ-М6 39831-00 00 05 шт. 26
Указатель световой с вертикально светящейся стрелкой одинарный на железобетонной центрифугированной мачте 17010-00-00 шт. 4
Указатель световой с вертикально светящейся стрелкой: сдвоенный на железобетонной центрифугированной мачте 17011-00-00 шт. 5
Гарнитура литерных знаков (по неправильному пути для железобетонной мачты) 17984-00-00 шт. 20
Табличка оповестительная (по неправильному пути для железобетонной мачты) 17985-00-00 шт. 2
Головка трехзначная светодиодная для замены на действующих светофорах (желтый, зеленый, красный), НКМР.6766.030ТУ ГСЦ-3 17758-00-00-01 шт. 20
Реле нейтральное малогабаритное постоянного тока НМШ1-400 13552-00-00В шт. 40
Реле электромагнитное НМШ1-1440 13552-00-00В шт. 7
Реле электромагнитное нейтральное штепсельное НМПШ2-400 24147-00-00 шт. 44
Реле нейтральное малогабаритное постоянного тока НМШ2-900 13706-00-00В шт. 29
Трансформатор СТ-5Г 17278-00-00-01 шт. 32
Блок питания штепсельный БПШ 16933-00-00 шт. 27
Блок конденсаторный КБ-4х1 14703-00-00 шт. 2
Реле электромагнитное АНШМ-2 310 24122.00.00Б шт. 4
Реле нейтральное малогабаритное постоянного тока НМШ2-4000 13706-00-00В шт. 9
Реле нейтральное малогабаритное штепсельное постоянного тока АНШ2-2 24500.00.00 шт. 2
Реле электромагнитное АНШ2-37 24122.00.00Б шт. 2
Реле напряжения полупроводниковое РНП 36592-00-00 шт. 2
Регулятор: тока автоматический РТА1 36421-00-00 шт. 2
Аккумулятор стационарный свинцовый 2 OPzS 100 шт. 14
Шкаф металлический батарейный ШМБ-М-У ЕИУС.465211.016 шт. 2
Блок выпрямителя БВ 51054-00-00 шт. 1
Сигнализатор заземления индивидуальный цифровой СЗИЦ-Д-Л (М)-1 ЕИУС.468262.104-06 шт. 1
Блок конденсаторов и резисторов БКР-76 36844-101 00 шт. 5
Реле нейтральное малогабаритное постоянного тока НМШМ1-560 13552-00-00В шт. 1
Реле электромагнитное нейтральное штепсельное НМШТ-1440 13851-00-00 шт. 2
Розетка штепсельная для реле шт28
1.3.5.«Автоматическая блокировка участка Канаш-Свияжск»
Щиток литерный (с цифрами "0"-4шт., "1"-18шт., "2"-14шт., "3"-6шт., "4"-4шт., "5"-6шт., "6"-4шт., "7"-4шт., "8"-4шт., "9"-4шт., с буквами "А"-1шт, "Б"-1шт, "Д"-2шт.) шт. 72
Ящик путевой герметизированный (на 15 двух контактных клемм, без перемычек) ПЯ-Г 25001-00-00-43 шт. 23
Ящик путевой герметизированный (на 15 двух контактных клемм, с одним комплектом герметизированных перемычек) ПЯ-Г 25001-00-00-47 шт. 2
Дроссель-трансформатор ДТ-0,6-500 n=3 шт. 50
Перемычка дроссельная эластичная ДМСЭ-95х2х2 -1,6 м 17360-29-00-13 шт. 50
Перемычка дроссельная эластичная ДМСЭ-95х2х2 -3,6 м 17360-29-00-16 шт. 50
Ящик кабельный модернизированный, высота ввода кабеля 4845 мм КЯ-10М-I 17851-00-00 шт. 46
Трансформатор сигнальный СОБС-2Г 17273-00-00-01 шт. 29
Реле нейтральное малогабаритное постоянного тока НМШ1-400 13552-00-00В шт. 123
Реле нейтральное малогабаритное постоянного тока НМШ2-900 13706-00-0013 шт. 34
Реактор однофазный герметизированный РОБС-3Г 17 359-00-00-04 шт. 1
Реле электромагнитное нейтральное штепсельное НМПШ2-400 24147-00-00 шт. 28
Реле (ячейка) трансмиттерное штепсельное ТШ-65В2 573.46.76 шт. 49
Реле импульсное путевое ИВГ-КРМ 1 24938-00-00-02 шт. 53
Реле электромагнитное АНШМ2-620 24122.00.00Б шт. 48
Резистор ограничивающий (195 Ом) 14676-00-00 шт. 52
Реле аварийное малогабаритное штепсельное АСШ2-220М 24556-00-00 шт. 54
Трансформатор ПОБС-2Г (110/220 В) 17266-00-00-01 шт. 4
Трансформатор ПОБС-5Г (110/220 В) 17268-00-00-01 шт. 24
Трансформатор СТ-5Г 17278-00-00-01 шт. 31
Фильтр путевой ФП-25М шт. 53
Блок конденсаторный КБ-1х2 14702-00-00 шт. 52
Блок дешифратора БС-ДА 573.46.78 шт. 29
Блок дешифратора БК-ДА 573.46.79 шт. 26
Блок дешифратора БИ-ДА 573.4 6.80 шт. 27
Трансформатор ПРТ-Г (110/220 В) 17272-00-00-01 шт. 56
Электронный кодовый путевой трансмиттер , (220В, переменный ток) ЭКПТ-УС-1- (515,715,3) 22356-00-00 шт. 25
Преобразователь частоты статический ПЧ 50/25-150А шт. 52
Реле огневое малогабаритное штепсельное АОШ2-180/0,45 24145.00.00Б шт. 59
Блок конденсаторный КБ-4х4 14704-00-00 шт. 4
Выравниватель УЗП1-500-0,26 шт. 200
Выравниватель УЗП1-500-0,13 шт. 100
Разрядник УЗП1РУ-1000 шт. 200
Приемник рельсовой цепи ПРЦ4Л1-от 4/8 до 6/12 36021-00-00-20…….25 шт. 1
Генератор путевой ГП41 36167-00-00 шт. 1
Фильтр рельсовой цепи ФРЦ4Л 36023-00-00 шт. 1
Резистор постоянный РП 1,1-200 17385-00-00 шт. 2
Выключатель тока низковольтный автоматический многократного действия, от 3А до 15А АВМ-2 425-00-00____03 шт. 54
Реле нейтральное малогабаритное постоянного тока НМШМ1-360 13552-00-00В шт. 50
Реле комбинированное штепсельные КШ1-80 241-49-00-00 шт. 28
Реле электромагнитное АНШ2-1230 24122-ОО-ООБ шт. 48
Сигнализатор заземления индивидуальный цифровой СЗИЦ-Д-Л(М)-1 шт. 5
Генератор путевой унифицированный напольный ГПУ-САУТ-ЦМ-Н1 95Б.01.00.00 шт. 4
Устройство контроля схода подвижного состава УКСПС-У 30.060.000.00-02(ОЗ шт. 4
Шкаф релейный унифицированный ШРУ-М5 39831-00-00-04 шт. 29
Шкаф металлический батарейный ШМБ-М-У ЕИУС.465211.016 шт. 3
Аккумулятор стационарный свинцовый 2 OPzS 100 шт. 21
Указатель световой с вертикально светящейся стрелкой: одинарный на железобетонной центрифугированной мачте 17010-00-00 шт. 1
Указатель световой с вертикально светящейся стрелкой: сдвоенный на железобетонной центрифугированной мачте 17011-00-00 шт. 1
Прибор защиты газоразрядный ГРПЗ-1У шт. 25
Программируемый индустриальный контроллер сигнальной точки ПИК-СТ шт14
Автомат диагностики сигнальной установки с розеткой АДСУ-24/16 компл. 12
Светофор переездной двузначный светодиодный для многопутных участков СП2-2 с извещателем типа ИАР, 5 17257-00-00-05 шт. 2
Гарнитура литерных знаков (по неправильному пути для железобетонных мачт) 17984-00-00 шт. 24
Табличка оповестительная (по неправильному пути для железобетонных мачт) 17985-00-00 шт. 2
Блок питания штепсельный БПШ 16933-00-00 шт. 30
Блок конденсаторный КБ-4х1 14703-00-00 шт. 2
Реле электромагнитное АНШМ-2 310 24122.00.00Б шт. 4
Реле электромагнитное АНШ2-37 24122.00.00Б шт. 2
Реле напряжения полупроводниковое РНП 36592-00-00 шт. 2
Регулятор тока автоматический РТА1 36421-00-00 шт. 2
Реле нейтральное малогабаритное постоянного тока НМШ2-4000 13706-00-00В шт. 9
Перемычка междроссельная сталемедная ММСЭ-95Х4-700 17360-10-00-01 шт. 25
Статив релейный СРКМ-75 1584 6-00-00-04 шт. 1
Реле электромагнитное НМШ1-1440 13552-00-00В шт. 5
Блок выпрямителя БВ 51054-00-00 шт. 1
Блок конденсаторов и резисторов БКР-76 36844-101 00 шт. 5
Реле нейтральное малогабаритное постоянного тока НМШМ1-560 13552-00-00В шт. 1
Реле электромагнитное нейтральное штепсельное НМШТ-1440 13851-00-00 шт. 2
1.3.6.«Автоматическая блокировка участка Куркачи-Корса»
Щиток литерный (с цифрами "0"-4шт., "1"-26шт., "2"-20шт., "3"-6шт., "4"-6шт., "5"-6шт., "6"-6шт., "7"-4шт., "8"-4шт., "9"-4шт., с буквами "А"-2шт., "Б"-2шт.)   16976-01-00 шт. 90
Ящик путевой герметизированный (на 15 двух контактных клемм, без перемычек) ПЯ-Г 25001-00-00-4 3 шт. 15
Ящик путевой герметизированный (на 15 двух контактных клемм, с одним комплектом герметизированных перемычек) ПЯ-Г 25001-00-00-47 шт. 8
Дроссель-трансформатор ДТ-0,6-500 n=3, ЮКЛЯ.672113.001-02 шт. 56
Перемычка дроссельная эластичная ДМСЭ-95х2х2 -1,6 м 17360-29-00-13 шт. 56
Перемычка дроссельная эластичная ДМСЭ-95х2х2 -3,6 м 17360-29-00-16 шт. 56
Перемычка междроссельная сталемедная ММСЭ-95х4х700 17360-10-00-01 шт. 28
Перемычка междроссельная сталемедная ММСЭ-95х4х14000 17360-08-00 шт. 4
Ящик кабельный модернизированный высота ввода кабеля 6045 мм КЯ-10М-П, 17851-00-00-01 шт. 30
Трансформатор сигнальный СОБС-2Г 17273-00-00-01 шт. 36
Реле нейтральное малогабаритное постоянного тока НМШ1-400 13552-00-00В шт. 140
Реле нейтральное малогабаритное постоянного тока НМШ2-900 13706-00-00В шт. 42
Реактор однофазный герметизированный РОБС-3Г 17359-00-00-04 шт. 2
Реле электромагнитное нейтральное штепсельное НМПШ2-400 24147-00-00 шт. 56
Реле (ячейка) трансмиттерное штепсельное ТШ-65В2 573.46.76 шт. 62
Реле импульсное путевое ИВГ-КРМ 1 24938-00-00-02 шт. 62
Реле электромагнитное АНШМ2-620 24122.00.ООБ шт. 52
Резистор ограничивающий (195 Ом)   14676-00-00 шт. 60
Реле аварийное малогабаритное штепсельное АСШ2-220М 24556-00-00 шт. 68
Трансформатор герметизированный ПОБС-2Г (110/220 В) 17266-00-00-01 шт. 12
Трансформатор(110/220 В) ПОБС-5Г 17268-00-00-01 шт. 26
Трансформатор СТ-5Г 17278-00-00-01 шт. 40
Фильтр путевой ФП-25М   шт. 62
Блок питания штепсельный БПШ 16933-00-00 шт. 42
Блок конденсаторный КБ-1х2 14702-0000 шт. 60
Блок дешифратора БС-ДА 573.46.78 шт. 34
Блок дешифратора БК-ДА 573.46.79 шт. 34
Блок дешифратора БИ-ДА 57 3.4 6.80 шт. 26
Трансформатор (110/220 В) ПРТ-Г 17272-00-00-01 шт. 68
Электронный кодовый путевой трансмиттер , (220В, переменный ток) ЭКПТ-УС-1- (515,715,3) 22356-00-00 шт. 28
Преобразователь частоты статический ПЧ 50/25-150А   шт. 60
Реле огневое малогабаритное штепсельное АОШ2-180/0,45 24145.00.00Б шт. 74
Блок конденсаторный КБ-4х4 14704-00-00 шт. 8
Выравниватель УЗП1-500-0,26   шт. 150
Выравниватель УЗП1-500-0,13   шт. 105
Разрядник УЗП1РУ-1000   шт. 150
Приемник рельсовой цепи ПРЦ4Л1-от 4/8 до 6/12 36021-00-00-20____25 шт. 4
Генератор путевой ГП41 36167-00-00 шт. 2
Фильтр рельсовой цепи ФРЦ4Л 36023-00-00 шт. 2
Резистор постоянный РП 1,1-200 17385-00-00 шт. 4
Выключатель тока низковольтный автоматический многократного действия, от 3А до 15А АВМ-2 425-00- 00 .... 03 шт. 64
Реле нейтральное малогабаритное постоянного тока НМШМ1-360 13552-00-00В шт. 52
Реле комбинированное штепсельные КШ1-80 241-49-00-00 шт. 34
Реле электромагнитное АНШ2-1230 24122-00-00Б шт. 52
Генератор путевой унифицированный напольный ГПУ-САУТ-ЦМ-Ш1 95Б.01.00.00-03 шт. 4
Устройство контроля схода подвижного состава УКСПС-У 30.060.000.00-02(03) шт. 4
Шкаф релейный унифицированный ШРУ-М5 39831-00-00-04 шт. 37
Шкаф металлический батарейный ШМБ-М-У 17257-00-00-05 шт. 4
Аккумулятор стационарный свинцовый 2 OPzS 100   шт. 28
Светофор переездной двузначный светодиодный для многопутных участков СП2-2 с извещателем типа ИАР   17257-00-00-05 шт. 4
Указатель световой с вертикально светящейся стрелкой: одинарный на железобетонной центрифугированной мачте   17010-00-00 шт. 5
Указатель световой с вертикально светящейся стрелкой сдвоенный на железобетонной центрифугированной мачте   17011-00-00 шт. 8
Головка трехзначная светодиодная для замены на действующих светофорах ГСЦ-3 (желтый, зеленый, красный)   17758-00-00-01 шт. 26
Гарнитура литерных знаков (по неправильному пути для железобетонной мачты)   17984-00- 00 шт. 26
Табличка оповестительная (по неправильному пути для железобетонной мачты)   17985-00-00 шт. 2
Блок конденсаторный КБ-4х1 14703-00-00 шт. 4
Регулятор: тока автоматический РТА1 36421-00-00 шт. 4
Реле напряжения полупроводниковое РНП 36592-00-00 шт. 4
Реле электромагнитное АНШ2-37 24122.00.00Б шт. 4
Реле электромагнитное АНШМ-2 310 24122.00.00Б шт. 8
Реле нейтральное малогабаритное постоянного тока НМШ2-4000 13706-00-00В шт. 18
Статив релейный СРКМ-75 1584 6-00-00-04 шт. 2
Реле электромагнитное НМШ1-1440 13552-00-00В шт. 10
Блок выпрямителя БВ 51054-00-00 шт. 2
Сигнализатор заземления индивидуальный цифровой СЗИЦ-Д-Л (М)-1 ЕИУС.468262.104-06 шт. 2
Блок конденсаторов и резисторов БКР-76 36844-101 00 шт. 10
Реле нейтральное малогабаритное постоянного тока НМШМ1-560 13552-00-00В шт. 2
Реле электромагнитное нейтральное штепсельное НМШТ-1440 13851-00-00 шт. 4
1.3.7.«Автоматическая блокировка участка Агрыз-Можга»
Щиток литерный (с цифрами "0"-2шт., "1"-24шт., "2"-4шт., "3"-4шт., "4"-4шт., "5"-4шт., "6"-4шт., "7"-4шт., "8"-4шт., "9"-4шт., с буквами "А"-2шт., "Б"-2шт.) 16976-01-00 шт. 62
Ящик путевой герметизированный (на 15 двух контактных клемм, без перемычек) ПЯ-Г 25001-00-00-43 шт. 15
Ящик путевой герметизированный (на 15 двух контактных клемм, с одним комплектом герметизированных перемычек) ПЯ-Г 25001-00-00-47 шт. 8
Дроссель-трансформатор 2ДТ-1МГ1-300 17423-00-00-03 шт. 23
Перемычка дроссельная эластичная ДМСЭ-70х2х2 -1,6 м 17360-29-00 шт. 46
Перемычка дроссельная эластичная ДМСЭ-70х2х2 -3,6 м 17360-29-00-03 шт. 46
Перемычка междроссельная сталемедная ММС-70х2х11000 17360-01-00-01 шт. 2
Ящик кабельный модернизированный: высота ввода кабеля 4845 мм КЯ-10М-I, 17851-00-00 шт. 30
Трансформатор сигнальный СОБС-2Г 17273-00-00-01 шт. 29
Реле нейтральное малогабаритное постоянного тока НМШ1-400 13552-00-00В шт. 100
Реле нейтральное малогабаритное постоянного тока НМШ2-900 13706-00-00В шт. 34
Реактор однофазный герметизированный РОБС-3Г 17359-00-00-04 шт. 2
Реле электромагнитное нейтральное штепсельное НМПШ2-400 24147-00-00 шт. 42
Реле (ячейка) трансмиттерное штепсельное ТШ-65В2 573.46.76 шт. 48
Реле импульсное путевое ИВГ-КРМ 1 24938-00-00-02 шт. 48
Реле электромагнитное АНШМ2-620 24122.00.00Б шт. 38
Резистор ограничивающий (195 Ом) 14676-00-00 шт. 38
Реле электромагнитное АСШ2-220М 24556-00-00 шт. 54
Трансформатор ПОБС-2Г (110/220 В) 17266-00-00-01 шт. 8
Трансформатор ПОБС-5Г (110/220 В) 17268-00-00-01 шт. 19
Трансформатор СТ-5Г 17278-00-00-01 шт. 33
Фильтр путевой ФП-25М шт. 48
Блок конденсаторный КБ-1х2 14702-00-00 шт. 38
Блок дешифратора БС-ДА 573.46.78 шт. 23
Блок дешифратора БК-ДА 573.46.79 шт. 23
Блок дешифратора БИ-ДА 573.46.80 шт. 19
Трансформатор ПРТ-Г (110/220 В) 17272-00-00-01 шт. 56
Диэлектрическая стойка коммутационной перегонной связи упрощенная с двумя плинтами ДСКПСУ, ТС 04-02-01 шт. 25
Электронный кодовый путевой трансмиттер , (220В, переменный ток) ЭКПТ-УС-1- (515,715,3) 22356-00-00 шт. 21
Преобразователь частоты статический ПЧ 50/25-150А шт. 46
Реле огневое малогабаритное штепсельное АОШ2-180/0,45 24145.00.00Б шт. 60
Выравниватель УЗП1-500-0,26 шт. 120
Выравниватель УЗП1-500-0,13 шт. 80
Разрядник УЗП1РУ-1000 шт. 120
Приемник рельсовой цепи ПРЦ4Л1-от 4/8 до 6/12 36021-00-00-20……25 шт. 6
Генератор путевой ГП41 36167-00-00 шт. 4
Фильтр рельсовой цепи ФРЦ4Л 36023-00-00 шт. 4
Резистор регулируемый РР 1,2-3 17384-00-00-01 шт. 60
Реле нейтральное малогабаритное штепсельное постоянного тока АНШ2-310 24500.00.00 шт. 4
Реле нейтральное малогабаритное постоянного тока НМШМ1-360 13552-00-00В шт. 38
Реле комбинированное штепсельные КШ1-80 241-49-00-00 шт. 27
Реле электромагнитное АНШ2-1230 24122-00-00Б шт. 46
Предохранитель с ножевыми выводами , различных номиналов 0,3А до 30,0А ПН3 шт. 92
Устройство контроля схода подвижного состава УКСПС-У ПТ 30. 060. 000. 00-02 (03 шт. 4
Шкаф релейный унифицированный ШРУ-М5 39831-00-00-04 шт. 31
Шкаф металлический батарейный ШМБ-М-У КИУС.465211.016 шт. 6
Аккумулятор стационарный свинцовый 2 OPzS 100 шт. 42
Светофор переездной двузначный светодиодный для многопутных участков СП2-2 с извещателем типа ИАР 17257-00-00-05 шт. 4
Гарнитура литерных знаков (по неправильному пути для железобетонной мачты) 17984-00-00 шт. 19
Табличка оповестительная (по неправильному пути для железобетонной мачты) 17985-00-00 шт. 2
Блок питания штепсельный БПШ 16933-00-00 шт. 33
Блок конденсаторный КБ-4х1 14703-00-00 шт. 4
Реле нейтральное малогабаритное пусковое штепсельное АНШМ-2 310 24122.00.00Б шт. 8
Реле нейтральное малогабаритное постоянного тока НМШ2-900 13706-00-00В шт. 6
Реле нейтральное малогабаритное постоянного тока НМШ2-4000 НМШ2-4000, 13706-00-00В шт. 18
Реле электромагнитное АНШ2-37 24122.00.00Б шт. 4
Реле напряжения полупроводниковое РНП 36592-00-00 шт. 4
Регулятор тока автоматический РТА1 36421-00-00 шт. 4
Статив релейный СРКМ-75 1584 6-00-00-04 шт. 2
Реле нейтральное малогабаритное НМШ1-1440 13552-00-00В шт. 10
Блок выпрямителя БВ 51054-00-00 шт. 2
Сигнализатор заземления индивидуальный цифровой СЗИЦ-Д-Л(М)-1 ЕИУС.468262.104-06 шт. 2
Блок конденсаторов и резисторов БКР-76 36844-101 00 шт. 10
Реле нейтральное малогабаритное постоянного тока НМШМ1-560 13552-00-00В шт. 2
Реле электромагнитное нейтральное штепсельное НМШТ-1440 13851-00-00 шт. 4
1.3.8.«Автоматическая блокировка перегона Кленовской - Ключевая»
Щиток литерный (с цифрами "0"-2шт., "1"-4шт., "2"-2шт., "3"-2шт., "4"-2шт., "5"-2шт., "6"-2шт., "7"-2шт., "8"-2шт., "9"-2шт.) 16976-01-00 шт. 22
Ящик путевой герметизированный (на 15 двух контактных клемм, с двумя комплектами герметизированных перемычек) ПЯ-Г 25001-00-00-50 шт. 5
Дроссель-трансформатор 2ДТ-1МГ1-300 17423-00-00-03 шт. 10
Перемычка дроссельная эластичная ДМСЭ-70х2х2 -1,6 м 17360-29-00 шт. 20
Перемычка дроссельная эластичная ДМСЭ-70х2х2 -3,6 м 17360-29-00-03 шт. 20
Ящик кабельный модернизированный, высота ввода кабеля 4845 мм КЯ-10М-I 17851-00-00 шт. 10
Трансформатор сигнальный СОБС-2Г 17273-00-00-01 шт. 14
Реле нейтральное малогабаритное постоянного тока НМШ1-400 13552-00-00В шт. 46
Реле нейтральное малогабаритное постоянного тока НМШ2-900 13706-00-00в шт. 22
Реле нейтральное малогабаритное постоянного тока НМШ2-4000 13706-00-00В шт. 24
Реле электромагнитное НМШ1-1440 13552-00-00В шт. 12
Реле электромагнитное нейтральное штепсельное НМПШ2-400 24147-00-00 5 шт. 28
Реле (ячейка) трансмиттерное штепсельное ТШ-65В2 573.46.76 шт. 22
Реле импульсное путевое ИВГ-КРМ 1 24938-00-00-02 шт. 22
Реле электромагнитное АНШМ2-620 24122.00.00Б шт. 20
Реле аварийное малогабаритное штепсельное АСШ2-220М 24556-00-00 шт. 26
Фильтр путевой ФП-25М шт. 22
Блок конденсаторный КБ-1х2 14702-00-00 шт. 20
Блок конденсаторный штепсельный КБМШ-5 24176-00-00 шт. 2
Блок конденсаторный штепсельный КБМШ-6 24401-00-00 шт. 2
Блок дешифратора БС-ДА 573.46.78 шт. 14
Блок дешифратора БК-ДА 573.46.79 шт. 14
Блок дешифратора БИ-ДА 573.46.80 шт. 10
Предохранитель с ножевыми выводами различных номиналов 0,3А до 30,0А ПН3 157.400-00-00 шт. 100
Трансформатор ПРТ-Г (110/220 В) 17272-00-00-01 шт. 28
Трансформатор СТ-5Г 17278-00-00-01 шт. 18
Трансформатор ПОБС-5Г (110/220 В) 17268-00-00-01 шт. 10
Электронный кодовый путевой трансмиттер (220В, переменный ток) ЭКПТ-УС-1- (515,715,3), 22356-00-00 шт. 12
Преобразователь частоты статический ПЧ 50/25-100А шт. 20
Реле огневое малогабаритное штепсельное АОШ2-180/0,45 24145.00. 00Б шт. 32
Блок конденсаторный КБ-4х1 14703-00-00 шт. 10
Выравниватель УЗП1-500-0,26 шт. 114
Выравниватель УЗП1-500-0,13 шт. 36
Разрядник УЗП1РУ-1000 шт. 126
Выключатель тока низковольтный автоматический многократного действия , от 3А до 15А АВМ-2 425-00-00____03 шт. 20
Реле нейтральное малогабаритное постоянного тока НМШМ1-360 13552-00-00В шт. 20
Реле комбинированное штепсельные КШ1-80 241-49-00-00 шт. 18
Реле электромагнитное АНШ2-1230 24122-00-00Б шт. 20
Диэлектрическая стойка коммутационной перегонной связи упрощенная: с двумя плинтами ДСКПСУ, ТС 04-02-01 шт. 7
Устройство контроля схода подвижного состава УКСПС-ПМ 30.060.000.00-02(ОЗ) шт. 4
Прибор защиты газоразрядный ГРПЗ-1У шт. 10
Гарнитура литерных знаков (по неправильному пути для железобетонных мачт) 17984-00-00 шт. 10
Табличка оповестительная (по неправильному пути для железобетонных мачт) 17985-00-00 шт. 2
Шкаф релейный унифицированный ШРУ-М6 39831-00-00-05 шт. 12
Головка трехзначная светодиодная для замены на действующих светофорах (желтый, зеленый, красный), ГСЦ-3 17758-00-00-01 шт. 10
Реле электромагнитное АНШМ-2 310 24122.00.00Б шт. 4
Реле электромагнитное АНШ2-37 24122.00.00Б шт. 2
Реле напряжения полупроводниковое РНП 36592-00-00 шт. 2
Трансформатор ПОБС-2Г (220 В) 17266-00-00-01 шт. 2
Регулятор: тока автоматический РТА1 36421-00-00 шт. 2
Блок питания штепсельный БПШ 16933-00-00 шт. 22
Блок выпрямителя БВ 51054-00-00 шт. 2
Сигнализатор заземления индивидуальный цифровой СЗИЦ-Д-Л (М)-1 ЕИУС.468262.104-06 шт. 2
Блок конденсаторов и резисторов БКР-76 36844-101 00 шт. 10
Реле нейтральное малогабаритное постоянного тока НМШМ1-560 13552-00-00В шт. 2
Реле электромагнитное нейтральное штепсельное НМШТ-1440 13552-00-00В шт. 4
Розетка штепсельная для реле шт56
1.4. Перечень материалов, поставляемых Заказчиком, для выполнения работ по капитальному ремонту объектов хозяйства автоматики и телемеханики Горьковской ДИ
Наименование материала Марка Чертеж Ед. измКоличество
1.4.1. «Электрическая централизация станции Тоншаево»
Соединитель электротяговый ЭМСЭ-95-2600, 17360-06-00-07 шт. 5
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, марки СБЗПу, с числом жил и диаметром жилы, мм: 3х0,9 СБЗПу1000 м 0,2754
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, марки СБЗПу, с числом пар и диаметром жилы, мм: 3х2х0,9 СБЗПу1000 м 0,0816
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, марки СБЗПу, с числом пар и диаметром жилы, мм: 4х2х0,9 СБЗПу1000 м 2,3154
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, марки СБЗПу, с числом пар и диаметром жилы, мм: 7х2х0,9 СБЗПу1000 м 2,5194
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, марки СБЗПу, с числом пар и диаметром жилы, мм: 10х2х0,9 СБЗПу1000 м 1,2342
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, марки СБЗПу, с числом пар и диаметром жилы, мм: 12х2х0,9 СБЗПу1000 м 0,9384
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, марки СБЗПу, с числом пар и диаметром жилы, мм: 24х2х0,9 СБЗПу1000 м 1,428
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, марки СБЗПу, с числом пар и диаметром жилы, мм: 27х2х0,9 СБЗПу1000 м 0,918
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, марки СБВГнг, с числом жил и диаметром жилы, мм: 3х0,9 СБВГнг1000 м 0,05
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, марки СБВГнг, с числом жил и диаметром жилы, мм: 5х0,9 СБВГнг1000 м 0,05
Провод монтажный с медной луженой жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката с дополнительным волокнистыми слоем, марки МГШВ, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 1х0,75 МГШВ 1000 м 0,3
Провод монтажный с медной луженой жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката с дополнительным волокнистыми слоем, марки МГШВ, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 1х1 МГШВ 1000 м 0,55
МУФТА МГУ-14-I шт. 6
Муфта кабельная разветвительная РМГУ8-96, 17649-00-00 шт. 1
Провод силовой для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой, марки ПУГВ, номинальным сечением жилы, мм2: 2,5 ПУГВ 1000 м 0,2
Провод силовой для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой, марки ПУГВ, номинальным сечением жилы, мм2: 4 ПУГВ 1000 м 0,015
Провод силовой для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой, марки ПУГВ, номинальным сечением жилы, мм2: 6 ПУГВ 1000 м 0,135
Рамка (ПАНЕЛЬ КОММУТАЦИОННАЯ) ПК8-69 шт. 8
Фундамент бетонный светофоров с наклонной лестницей 13238-00-00 шт. 5
1.4.2. Автоматическая блокировка перегона Марадыковский-Быстряги»
1.4.2.1. Капитальный ремонт автоблокировки перегона Марадыковский - БыстрягиКабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, марки СБЗПу, с числом жил и диаметром жилы, мм: 5х0,9 СБЗПу1000 м 0,53
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, марки СБЗПу, с числом пар и диаметром жилы, мм: 3х2х0,9 СБЗПу1000 м 6,1
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, марки СБЗПу, с числом пар и диаметром жилы, мм: 4х2х0,9 СБЗПу1000 м 2,46
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, марки СБЗПу, с числом пар и диаметром жилы, мм: 7х2х0,9 СБЗПу1000 м 2,93
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, марки СБЗПу, с числом пар и диаметром жилы, мм: 10х2х0,9 СБЗПу1000 м 0,08
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, марки СБЗПу, с числом пар и диаметром жилы, мм: 12х2х0,9 СБЗПу1000 м 0,02
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, марки СБЗПу, с числом пар и диаметром жилы, мм: 14х2х0,9 СБЗПу1000 м 0,03
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, марки СБЗПу, с числом пар и диаметром жилы, мм: 30х2х0,9 СБЗПу1000 м 0,31
Провод монтажный с медной луженой жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката с дополнительным волокнистыми слоем, марки МГШВ, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 1х0,75 МГШВ 1000 м 2
Провод монтажный с медной луженой жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката с дополнительным волокнистыми слоем, марки МГШВ, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 1х1 МГШВ 1000 м 0,3
Провод силовой для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой, марки ПУГВ, номинальным сечением жилы, мм2: 1,5 ПУГВ 1000 м 0,5
МУФТА МГУ-14-I шт. 3
МУФТА МГУ-14-II шт. 4
МУФТА МГУ-2 шт. 6
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, марки СБВГнг, с числом жил и диаметром жилы, мм: 3х0,9 СБВГнг1000 м 0,1
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, марки СБВГнг, с числом пар и диаметром жилы, мм: 3х2х0,9 СБВГнг1000 м 0,05
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, марки СБВГнг, с числом пар и диаметром жилы, мм: 4х2х0,9 СБВГнг1000 м 0,08
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, марки СБВГнг, с числом пар и диаметром жилы, мм: 7х2х0,9 СБВГнг1000 м 0,06
Провод силовой для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой, марки ПУГВ, номинальным сечением жилы, мм2: 2,5 ПУГВ 1000 м 0,02
Провод силовой для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой, марки ПУГВ, номинальным сечением жилы, мм2: 6 ПУГВ 1000 м 0,02
Провод монтажный с медной луженой жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката с дополнительным волокнистыми слоем, марки МГШВ, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 1х0,75 МГШВ 1000 м 1
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, марки СБВГнг, с числом жил и диаметром жилы, мм: 3х0,9 СБВГнг1000 м 0,1
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, марки СБВГнг, с числом пар и диаметром жилы, мм: 3х2х0,9 СБВГнг1000 м 0,05
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, марки СБВГнг, с числом пар и диаметром жилы, мм: 4х2х0,9 СБВГнг1000 м 0,08
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, марки СБВГнг, с числом пар и диаметром жилы, мм: 7х2х0,9 СБВГнг1000 м 0,06
Провод силовой для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой, марки ПУГВ, номинальным сечением жилы, мм2: 2,5 ПУГВ 1000 м 0,02
Провод силовой для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой, марки ПУГВ, номинальным сечением жилы, мм2: 6 ПУГВ 1000 м 0,02
Провод монтажный с медной луженой жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката с дополнительным волокнистыми слоем, марки МГШВ, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 1х0,75 МГШВ 1000 м 1
1.4.2.2. Заземление сигнальных точек перегона Марадыковский-БыстрягиКабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 50 мм2 1000 м 0,06
Провод силовой для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой, марки ПУГВ, номинальным сечением жилы, мм2: 6 1000 м 0,04
Провод силовой для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой, марки ПУГВ, номинальным сечением жилы, мм2: 16 1000 м 0,008
1.4. 3.«Автоматическая блокировка перегона Кожиль-Глазов»
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, марки СБЗПу, с числом жил и диаметром жилы, мм: 5х0,9 СБЗПу1000 м 0,38
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, марки СБЗПу, с числом пар и диаметром жилы, мм: 3х2х0,9 СБЗПу1000 м 5,02
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, марки СБЗПу, с числом пар и диаметром жилы, мм: 4х2х0,9 СБЗПу1000 м 0,21
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, марки СБЗПу, с числом пар и диаметром жилы, мм: 10х2х0,9 СБЗПу1000 м 6,94
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, марки СБЗПу, с числом пар и диаметром жилы, мм: 14х2х0,9 СБЗПу1000 м 0,28
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, марки СБЗПу, с числом пар и диаметром жилы, мм: 30х2х0,9 СБЗПу1000 м 0,78
Провод монтажный с медной луженой жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката с дополнительным волокнистыми слоем, марки МГШВ, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 1х1 МГШВ 1000 м 1,83
Провод силовой для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой, марки ПУГВ, номинальным сечением жилы, мм2: 1Х2,5 ПУГВ 1000 м 0,23
Муфта МГУ-14-I шт. 20
Кабель связи с пористой полиэтиленовой изоляцией, в алюминиевой оболочке, с защитным покровом типа Бп, марки ТЗПАБп, с числом четверок и диаметром жилы, мм: 7х4х0,9 ТЗПАБп1000 м 0,06
Провод монтажный с медной луженой жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката с дополнительным волокнистыми слоем, марки МГШВ, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 1х1,5 МГШВ 1000 м 0,11
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, марки СБВГнг, с числом жил и диаметром жилы, мм: 3х0,9 СБВГнг1000 м 0,1
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, марки СБВГнг, с числом пар и диаметром жилы, мм: 3х2х0,9 СБВГнг1000 м 0,05
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, марки СБВГнг, с числом пар и диаметром жилы, мм: 4х2х0,9 СБВГнг1000 м 0,08
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, марки СБВГнг, с числом пар и диаметром жилы, мм: 7х2х0,9 СБВГнг1000 м 0,06
Провод силовой для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой, марки ПУГВ, номинальным сечением жилы, мм2: 2,5 ПУГВ 1000 м 0,02
Провод силовой для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой, марки ПУГВ, номинальным сечением жилы, мм2: 6 ПУГВ 1000 м 0,02
Провод монтажный с медной луженой жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката с дополнительным волокнистыми слоем, марки МГШВ, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 1х0,75 МГШВ 1000 м 1
1.4.4. «Автоматическая блокировка участка Канаш-Свияжск»
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, марки СБЗПу, с числом жил и диаметром жилы, мм: 16х0,9 СБЗПу1000 м 0,07
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, марки СБЗПу, с числом пар и диаметром жилы, мм: 3х2х0,9 СБЗПу1000 м 5,53
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, марки СБЗПу, с числом пар и диаметром жилы, мм: 4х2х0,9 СБЗПу1000 м 0,24
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, марки СБЗПу, с числом пар и диаметром жилы, мм: 10х2х0,9 СБЗПу1000 м 5,71
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, марки СБЗПу, с числом пар и диаметром жилы, мм: 19х2х0,9 СБЗПу1000 м 0,67
Провод монтажный с медной луженой жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката с дополнительным волокнистыми слоем, марки МГШВ, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 1х1 МГШВ 1000 м 2,33
Провод силовой для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой, марки ПУГВ, номинальным сечением жилы, мм2: 2,5 ПУГВ 1000 м 0,56
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, марки СБВГнг, с числом жил и диаметром жилы, мм: 3х0,9 СБВГнг1000 м 0,1
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, марки СБВГнг, с числом пар и диаметром жилы, мм: 3х2х0,9 СБВГнг1000 м 0,05
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, марки СБВГнг, с числом пар и диаметром жилы, мм: 4х2х0,9 СБВГнг1000 м 0,08
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, марки СБВГнг, с числом пар и диаметром жилы, мм: 7х2х0,9 СБВГнг1000 м 0,06
Провод силовой для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой, марки ПУГВ, номинальным сечением жилы, мм2: 2,5 ПУГВ 1000 м 0,02
Провод силовой для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой, марки ПУГВ, номинальным сечением жилы, мм2: 6 ПУГВ 1000 м 0,02
Фундамент бетонный переездных светофоров 12843-00-00А шт. 2
1.4.5.«Автоматическая блокировка участка Куркачи-Корса»
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, марки СБЗПу, с числом жил и диаметром жилы, мм: 3х0,9 СБЗПу1000 м 0,1
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, марки СБЗПу, с числом пар и диаметром жилы, мм: 3х2х0,9 СБЗПу1000 м 5,99
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, марки СБЗПу, с числом пар и диаметром жилы, мм: 4х2х0,9 СБЗПу1000 м 0,2
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, марки СБЗПу, с числом пар и диаметром жилы, мм: 7х2х0,9 СБЗПу1000 м 0,66
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, марки СБЗПу, с числом пар и диаметром жилы, мм: 14х2х0,9 СБЗПу1000 м 2,77
Провод монтажный с медной луженой жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката с дополнительным волокнистыми слоем, марки МГШВ, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 1х1 МГШВ 1000 м 2,42
Провод монтажный с медной луженой жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката с дополнительным волокнистыми слоем, марки МГШВ, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 1х1,5 МГШВ 1000 м 0,15
Провод силовой для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой, марки ПУГВ, номинальным сечением жилы, мм2: 2,5 МГШВ 1000 м 0,8
Муфта МГУ-14-I шт. 26
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, марки СБВГнг, с числом жил и диаметром жилы, мм: 3х0,9 СБВГнг1000 м 0,1
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, марки СБВГнг, с числом пар и диаметром жилы, мм: 3х2х0,9 СБВГнг1000 м 0,05
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, марки СБВГнг, с числом пар и диаметром жилы, мм: 4х2х0,9 СБВГнг1000 м 0,08
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, марки СБВГнг, с числом пар и диаметром жилы, мм: 7х2х0,9 СБВГнг1000 м 0,06
Провод силовой для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой, марки ПУГВ, номинальным сечением жилы, мм2: 2,5 ПУГВ 1000 м 0,02
Провод силовой для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой, марки ПУГВ, номинальным сечением жилы, мм2: 6 ПУГВ 1000 м 0,02
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, марки СБВГнг, с числом жил и диаметром жилы, мм: 3х0,9 СБВГнг1000 м 0,1
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, марки СБВГнг, с числом пар и диаметром жилы, мм: 3х2х0,9 СБВГнг1000 м 0,05
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, марки СБВГнг, с числом пар и диаметром жилы, мм: 4х2х0,9 СБВГнг1000 м 0,08
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, марки СБВГнг, с числом пар и диаметром жилы, мм: 7х2х0,9 СБВГнг1000 м 0,06
Провод силовой для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой, марки ПУГВ, номинальным сечением жилы, мм2: 2,5 ПУГВ 1000 м 0,02
[*] Провод силовой для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой, марки ПУГВ, номинальным сечением жилы, мм2: 6 ПУГВ 1000 м 0,02
Фундамент бетонный переездных светофоров 12843-00-00А шт. 4
1.4.6. «Автоматическая блокировка участка Агрыз-Можга»
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, марки СБЗПу, с числом жил и диаметром жилы, мм: 3х0,9 СБЗПу1000 м 0,1
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, марки СБЗПу, с числом жил и диаметром жилы, мм: 5х0,9 СБЗПу1000 м 0,4
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, марки СБЗПу, с числом пар и диаметром жилы, мм: 3х2х0,9 СБЗПу1000 м 9,26
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, марки СБЗПу, с числом пар и диаметром жилы, мм: 4х2х0,9 СБЗПу1000 м 0,74
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, марки СБЗПу, с числом пар и диаметром жилы, мм: 7х2х0,9 СБЗПу1000 м 5,92
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, марки СБЗПу, с числом пар и диаметром жилы, мм: 10х2х0,9 СБЗПу1000 м 1,66
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, марки СБЗПу, с числом пар и диаметром жилы, мм: 14х2х0,9 СБЗПу1000 м 0,1
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, марки СБЗПу, с числом пар и диаметром жилы, мм: 19х2х0,9 СБЗПу1000 м 0,25
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, марки СБВГнг, с числом жил и диаметром жилы, мм: 3х0,9 СБВГнг1000 м 0,2
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, марки СБВГнг, с числом пар и диаметром жилы, мм: 3х2х0,9 СБВГнг1000 м 0,1
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, марки СБВГнг, с числом пар и диаметром жилы, мм: 4х2х0,9 СБВГнг1000 м 0,16
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, марки СБВГнг, с числом пар и диаметром жилы, мм: 7х2х0,9 СБВГнг1000 м 0,12
Провод монтажный с медной луженой жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката с дополнительным волокнистыми слоем, марки МГШВ, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 1х1 МГШВ 1000 м 0,45
Провод монтажный с медной луженой жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката с дополнительным волокнистыми слоем, марки МГШВ, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 1х1,5 МГШВ 1000 м 0,15
Провод силовой для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой, марки ПУГВ, номинальным сечением жилы, мм2: 2,5 ПУГВ 1000 м 0,58
Провод силовой для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой, марки ПУГВ, номинальным сечением жилы, мм2: 2,5 ПУГВ 1000 м 0,04
Провод силовой для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой, марки ПУГВ, номинальным сечением жилы, мм2: 6 ПУГВ 1000 м 0,04
Кабель связи с пористой полиэтиленовой изоляцией, в алюминиевой оболочке, с защитным покровом типа Бп, марки ТЗПАБп, с числом четверок и диаметром жилы, мм: 7х4х0,9 ТЗПАБп1000 м 0,1
Фундамент бетонный переездных светофоров 12843-00-00А шт. 4
1.4.7. «Автоматическая блокировка перегона Кленовской - Ключевая»
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, марки СБЗПу, с числом жил и диаметром жилы, мм: 3х0,9 СБЗПу1000 м 0,26
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, марки СБЗПу, с числом жил и диаметром жилы, мм: 5х0,9 СБЗПу1000 м 0,2
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, марки СБЗПу, с числом пар и диаметром жилы, мм: 3х2х0,9 СБЗПу1000 м 6,35
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, марки СБЗПу, с числом пар и диаметром жилы, мм: 4х2х0,9 СБЗПу1000 м 0,12
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, марки СБЗПу, с числом пар и диаметром жилы, мм: 7х2х0,9 СБЗПу1000 м 0,13
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, марки СБЗПу, с числом пар и диаметром жилы, мм: 12х2х0,9 СБЗПу1000 м 0,02
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, марки СБЗПу, с числом пар и диаметром жилы, мм: 24х2х0,9 СБЗПу1000 м 0,21
Провод монтажный с медной луженой жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката с дополнительным волокнистыми слоем, марки МГШВ, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 1х1 МГШВ 1000 м 0,9
Провод силовой для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой, марки ПУГВ, номинальным сечением жилы, мм2: 2,5 ПУГВ 1000 м 0,2
Муфта МГУ-14-I шт. 10
Муфта (для устройства контроля схода подвижного состава) МГУ-2 компл. 8
Кабель связи с пористой полиэтиленовой изоляцией, в алюминиевой оболочке, с защитным покровом типа Бп, марки ТЗПАБп, с числом четверок и диаметром жилы, мм: 7х4х0,9 ТЗПАБп1000 м 0,07
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, марки СБВГнг, с числом жил и диаметром жилы, мм: 3х0,9 СБВГнг1000 м 0,2
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, марки СБВГнг, с числом пар и диаметром жилы, мм: 3х2х0,9 СБВГнг1000 м 0,1
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, марки СБВГнг, с числом пар и диаметром жилы, мм: 4х2х0,9 СБВГнг1000 м 0,16
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, марки СБВГнг, с числом пар и диаметром жилы, мм: 7х2х0,9 СБВГнг1000 м 0,12
Провод силовой для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой, марки ПУГВ, номинальным сечением жилы, мм2: 2,5 ПУГВ 1000 м 0,04
Провод силовой для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой, марки ПУГВ, номинальным сечением жилы, мм2: 6 ПУГВ 1000 м 0,04
Провод монтажный с медной луженой жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката с дополнительным волокнистыми слоем, марки МГШВ, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 1х0,75 МГШВ 1000 м 2
2. Требования к работам
Капитальный ремонт объектов хозяйства автоматики и телемеханики Горьковской ДИ Нормативные документы, согласно которым установлены требования 1. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об охране окружающей среды» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2017);
2. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 19.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017);
3. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;
4. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»;
5. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утверждены приказом Минтранса России от 21.12.2010 № 286;
6. СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ» утвержден Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 11.06.2003г.
7. Распоряжение об обеспечении безопасной эксплуатации технических сооружений и устройств железных дорог при строительстве, реконструкции и (или) ремонте объектов инфраструктуры ОАО «РЖД», утвержден распоряжением ОАО «РЖД» от 30.08.2013г. № 1932р;
8. Распоряжение ОАО «РЖД» от 10.01.2014 № 13р «Об утверждении стандарта ОАО «РЖД» «Система управления пожарной безопасностью в ОАО «РЖД». Основные положения» (вместе с «СТО РЖД 1.15.009-2014. Стандарт...»);
9. Распоряжение ОАО «РЖД» от 17.08.2009 № 1722р (ред. от 07.09.2010) «Об утверждении Положения «О взаимодействии между ОАО «РЖД» и подрядными организациями в сфере охраны труда»;
10. Распоряжение ОАО «РЖД» от 14.03.2016 № 410р «Об утверждении Положения об организации в ОАО «РЖД» работы по системе информации «Человек на пути»;
11. Постановление Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1 (ред. от 16.06.2014) «Об утверждении и введении в действие Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»;
12. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», утвержден постановлением Госстроя России от 23.07.2001 № 80;
13. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство» утвержден постановлением Госстроя России от17.09.2002г. №123;
14. Приказ Минрегиона РФ от 27.12.2010 № 781 «Об утверждении свода правил «СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
15. Методические документы в строительстве (далее - МДС) 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» утвержден постановлением Госстроя России от 05.03. 2004г. №15/1 (последняя редакция от 16.06.2014г №294/пр);
16. Правила (далее - ПР) 32 ЦШ 10.02-96 «Правила по монтажу устройств СЦБ» утвержден МПС РФ от 1января 1997г;
17. ПР 32 ЦШ 10.01-95 «Правила по прокладке и монтажу кабелей устройств СЦБ» утвержден МПС РФ от 1 января 1996г.;
18. Правила по охране труда при выполнении работ на пассажирских платформах в ОАО «РЖД», утвержденных Распоряжением ОАО «РЖД» от 18.07.2014 №1694р.
19. Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» (вместе с «Положением о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»);
20. Приказ Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7 Об утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» (вместе с «РД-11-05-2007...») (Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.03.2007 № 9051);
21. Распоряжение ОАО «РЖД» от 15.12.2008 №2688р (с изм. от 31.07.2015) «Об утверждении альбома форм первичной учетной документации».
22. Продолжительность выполнения комплекса работ по строительству принимается в соответствии со СНиП 1.04.03-85 «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений» часть II. Раздел В «Транспортное строительство», п. 1 «Железнодорожный транспорт», утвержденными постановлениями Госстроя СССР и Госплана СССР от 15 сентября 1986 г. № 3/172, (последнее издание от 17 июля 1989 г. № 124/38.
23. ГОСТ 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 июня 2016 г. N 614-ст (последнее издание 01.03.2017 года).
24. СТО РЖД 19.002-2011 «Системы и устройства железнодорожной автоматики и телемеханики. Порядок ввода в эксплуатацию», утвержден Распоряжением ОАО «РЖД» 05.09.2011г. №1932р (изменения от17.01.2013г «63)
25. «Инструкции по обеспечению безопасности движения поездов при технической эксплуатации устройств и систем СЦБ» № ЦШ-530-11, утверждена Распоряжением ОАО «РЖД» от «20» сентября 2011 г. № 2055р.
26. ГОСТ 12.4.281-2014 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная повышенной видимости. Технические требования», утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 ноября 2014 г. N 1813-ст.
Технические и функциональные характеристики работ До начала производства основных ремонтно-монтажных работ на объектах капитального ремонта предусматривается осуществить инженерную подготовку территории строительства согласно СНиП 12-01-2004 «Строительные нормы и правила Российской Федерации. Организация строительства».
Для обеспечения сокращения сроков капитального ремонта так же необходимо в процессе проведения работ выполнить следующие мероприятия:
- вести согласованно работу всех участников капитального ремонта с координацией их деятельности, согласно утвержденным планам и графикам работ;
- обеспечить рабочих необходимыми санитарно-бытовыми условиями;
- использовать максимальную механизацию всех трудоемких производственных процессов.
Все работы по прокладке кабелей должны выполняться в соответствии с действующими правилами и нормами при прокладке кабелей. (ПР 32 ЦШ 10.01-95 «Правила по прокладке и монтажу кабелей устройств СЦБ»).
Устройство заземления производится вручную с применением средств малой механизации.
Требования к безопасности работ В целях обеспечения безопасности движения поездов при выполнении капитального ремонта на объекте хозяйства автоматики и телемеханики Горьковской дирекции инфраструктуры исполнитель должен выполнять работы с соблюдением требований стандарта ОАО «РЖД» СТО РЖД 19.002-2011 «Системы и устройства железнодорожной автоматики и телемеханики. Порядок ввода в эксплуатацию» и «Инструкции по обеспечению безопасности движения поездов при технической эксплуатации устройств и систем СЦБ» № ЦШ-530-11.
Исполнитель должен обеспечить работников сигнальными жилетами желтого цвета. На сигнальные жилеты со стороны спины должны наноситься трафареты, указывающие принадлежность работника к исполнителю. Работники подрядных организаций должны быть одеты в сигнальные жилеты желтого цвета в соответствии с ГОСТ 12.4.281-2014 «Одежда специальная повышенной видимости. Технические требования». На сигнальные жилеты со стороны спины должны наноситься трафареты, указывающие принадлежность владельца к подрядной организации.
Требования к качеству работ, материалам Исполнитель не должен допускать нарушения технологий при выполнении работ, угрожающих безопасности движения поездов и сохранности инженерных коммуникаций на железных дорогах.
Исполнитель должен соблюдать технологии производства работ в зоне действующих технических устройств, обеспечивающих работу железнодорожного транспорта.
При выполнении работ должны применяться качественные материалы, полностью совместимые с инженерными системами и оборудованием и системами, установленными на объектах капитального ремонта хозяйства автоматики и телемеханики ОАО «РЖД». Материалы должны иметь сертификаты соответствия (в случае, если они подлежат обязательной сертификации) или иные документы, удостоверяющие их качество.
Сведения о возможности предоставить эквивалентные материалы. Параметры эквивалентности Материалы, указанные в разделе 1.2 технического задания могут быть заменены материалами эквивалентными по функционально-техническим характеристикам и по всем параметрам, указанным в Приложении № 11 к аукционной документации. В случае замены материалов на эквивалентные (аналогичные по функционально-техническому назначению) Исполнитель должен представить подробные сведения об эквивалентных (аналогичных по функционально-техническому назначению) материалов, которые излагаются участником в техническом предложении.
Иные требования связанные с определением соответствия выполняемой работы потребностям заказчика Выполняемые работы оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3. Требования к результатам
Исполнитель должен выполнить все работы по ремонту объектов в объеме и в сроки, предусмотренные договором, и сдать объекты заказчику готовыми к эксплуатации в установленный срок в состоянии, обеспечивающем их нормальную эксплуатацию в соответствии с функциональным назначением объектов.
4.Место, условия и порядок выполнения работ
Место выполнения работ В границах Горьковской железной дороги:
Станция Мстера: Россия, Владимирская область, Вязниковский район, поселок станции Мстера;
Станция Тоншаево: Россия, Нижегородская область, Тоншаевский район, поселок Шайгино;
Станция Марадыковский: Россия, Кировская область, Оричевский район, поселок Мирный;
Станция Быстряги: Россия, Кировская область, Оричевский район, поселок Быстряги;
Станция Кожиль: Россия, Республика Удмуртия, Глазовский район, станция Кожиль;
Станция Глазов: Россия, Республика Удмуртия, город Глазов;
Станция Канаш: Россия, Республика Чувашия, город Канаш;
Станция Свияжск: Россия, Республика Татарстан, Зеленодольский район, поселок городского типа Нижние Вязовые;
Станция Куркачи: Россия, Республика Татарстан, Высокогорский район, станция Куркачи;
Станция Корса: Россия, Республика Татарстан, Арский район, поселок разъезда Корса;
Станция Агрыз: Россия, Республика Татарстан, Агрызский район, город Агрыз;
Станция Можга: Россия Удмуртская республика, Можгинский район, город Можга;
Станция Кленовский: Россия, Свердловская область, Нижнесергинский район, станция Кленовский;
Станция Ключевая: Россия, Свердловская область, Нижнесергинский район, поселок Ключевая;
Условия выполнения работ Работы выполняются вблизи действующих устройств железных дорог.
Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, материалов и работ должен быть не менее 60 (шестидесяти) месяцев с даты подписания заказчиком акта по форме № ОС-3. В течение гарантийного срока в соответствии с договором подряда, Исполнитель обеспечивает за свой счет устранение и исправление всех неисправностей и дефектов, возникших вследствие недостатков результата выполненных работ
Сроки выполнения работ Даты начала и окончания Работ по каждому Объекту (сдачи Объекта) определяются в Календарном плане, являющимся приложением к договору и не позднее 30 ноября 2018 года.
5.Форма, сроки и порядок оплаты
Форма оплаты Оплата осуществляется в безналичной форме путем перечисления средств на счет контрагента.
Авансирование Авансирование не предусмотрено.
Срок и порядок оплаты Оплата работ производится заказчиком ежемесячно в размере 95% (девяносто пяти процентов) от стоимости выполненных работ в отчетном месяце, в соответствии с календарным планом, в течение 30(тридцати) календарных дней с даты предоставления подрядчиком счета, счета-фактуры, акта формы № КС-2, справки формы № КС-3, подписанных сторонами.
Выплата удержаний в размере 5% (пяти процентов) от стоимости выполненных работ по соответствующему объекту, производится после осуществления приемки объекта в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты предоставления подрядчиком полного комплекта документов (счет, счет-фактура, акт формы № ОС-3, подписанный сторонами).
6. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником работ
Предоставление документов в подтверждение соответствия предлагаемых участником работ не требуется
7. Расчет стоимости работ за единицу
Стоимость работ по каждому объекту без учета НДС подлежит снижению от начальной пропорционально снижению начальной (максимальной) цены договора (цены лота) без учета НДС, полученному по итогам проведения аукциона.
Приложение № 3
к аукционной документации
Техническое предложение
«____» ___________ 20__ г.
Наименование участника: указать наименование участника, ИНН
Номер закупки, номер и предмет лота
участник должен указать номер и предмет закупки, соответствующий указанным в документации
1. Наименование закупаемых работ их количество (объем)
Наименование Ед. изм. Количество (объем), 2018 г.
Выполнения работ по капитальному ремонту объектов хозяйства автоматики и телемеханики Горьковской ДИ
 Указать наименование объектов  Указать ед. изм. согласно ОКЕИ Указать количество (объем) согласно единицам измерения 
     
Порядок формирования начальной (максимальной) цены Перечень работ, материалов по объекту: «Капитальный ремонт объектов хозяйства автоматики и телемеханики Горьковской ДИ
 № п/п Наименование работ, материалов  Единица измерения  Количество (объем)
  Характеристики предлагаемых работ
Указать наименование предмета процедуры Нормативные документы, согласно которым установлены требования Участник должен указать наименование и реквизиты регламентов, иных документов, применяемых в национальной системе стандартизации, которым соответствует предложенные работы, в соответствии с требованиями технического задания документации.
Участник вместо перечисления нормативных документов вправе указать: «_________ (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что предлагаемые работы соответствуют требованиям нормативных документов, указанных в техническом задании документации.».
Технические и функциональные характеристики работ, материалов «_________ (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что предложенные работы, материалы соответствуют техническим и функциональным характеристикам работ, указанным в техническом задании документации.».
В случае если материалы (часть материалов) являются эквивалентными, то участник также должен указать: «Технические и функциональные характеристики эквивалентных материалов указаны в приложении № 1 к техническому предложению»
Требования к безопасности работ Участник должен указать характеристики работ в части их безопасности в соответствии с требованиями технического задания документации (при необходимости с указанием нормативно-правовых актов, которыми установлены требования).
Участник вместо перечисления характеристик вправе указать: «_________ (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что предложенные работы соответствуют требованиям к безопасности работ, указанным в техническом задании документации.».
Требования к качеству работ, материалам Участник должен указать характеристики работ в части их качества в соответствии с требованиями технического задания документации (при необходимости с указанием нормативно-правовых актов, которыми установлены требования).
Участник вместо перечисления характеристик вправе указать: «_________ (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что предложенные работы соответствуют требованиям к качеству работ, указанным в техническом задании документации.».
Результат выполнения работ
Участник должен указать гарантируемый результат и согласие с условиями технического задания документации.
Место, условия и порядок выполнения работ
Место выполнения работ Участник должен указать место выполнения работ в соответствии с требованиями технического задания. Участник вместо указания места выполнения работ вправе указать: «_________ (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что выполнит работы в месте(ах), указанном(ых) в техническом задании документации.».
Условия выполнения работ Участник должен указать условия выполнения работ в соответствии с требованиями технического задания. Участник вместо указания условий выполнения работ вправе указать: «_________ (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что выполнит работы в соответствии с условиями выполнения работ, указанными в техническом задании документации.
Сроки выполнения работ Участник должен указать сроки выполнения работ в соответствии с требованиями технического задания в формате: ДД.ММ.ГГГГ.
Участник вместо указания сроков выполнения работ вправе указать: «_________ (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что выполнит работы в сроки, указанные в техническом задании документации.
Форма, сроки и порядок оплаты
Форма оплаты Участник должен указать форму оплаты по договору в соответствии с требованиями технического задания. Участник вместо указания формы оплаты вправе указать: «_________ (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что согласен с формой оплаты, указанной в техническом задании документации.
Авансирование Не предусмотрено
Срок и порядок оплаты Участник должен указать конкретные сроки и порядок оплаты по договору в соответствии с требованиями технического задания. Участник вместо указания срока и порядка оплаты вправе указать: «_________ (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что согласен со сроками и порядком оплаты, указанными в техническом задании документации.
Сведения о предоставлении инновационных и высокотехнологичных работ
Наименование показателя Общая доля
Доля работ, являющихся инновационными и (или) высокотехнологичными из общего объема предлагаемых работ, с учетом НДС, рублей Указать долю в %

Имеющий полномочия подписать техническое предложение участника от имени ________________________________________________________
(Полное наименование участника)
_________________________________________________________________
(Должность, подпись, ФИО)
Печать (при наличии)
Приложение № 1
к техническому предложению
Функционально-технические характеристики поставляемых материалов
………..
Приложение № 7
к аукционной документации
ПРОЕКТ
ДОГОВОР №
на выполнение работ
г. Москва «___» _________ 201_ г.
Открытое акционерное общество «Объединенные электротехнические заводы» (ОАО «ЭЛТЕЗА»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________, действующего на основании _____________, и ______________, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице _______________, действующего на основании __________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с _________________________ Подрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательства по выполнению строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объектов хозяйства автоматики и телемеханики ____________ дирекции инфраструктуры – структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД», именуемых в дальнейшем «Работы».
Перечень Объектов капитального ремонта определен в приложении № 1 к настоящему Договору.
1.2. Срок начала выполнения Работ по настоящему Договору с ________ 2018 года. Срок окончания выполнения Работ по настоящему Договору – _________ 2018 года.
Сроки выполнения Работ по каждому Объекту определяются в Календарном плане, являющемся приложением № 2 к настоящему Договору.
1.3. Объем и содержание Работ, а также сроки выполнения Работ могут быть пересмотрены Сторонами в случае существенных изменений обстоятельств, влияющих на выполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, с оформлением соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.
2. Цена Договора
2.1. Общая цена настоящего Договора с учетом всех расходов Субподрядчика, включает стоимость материалов, заготовительских-складских расходов, затраты на выполнение Работ, а также иные затраты Субподрядчика, которые возникнут или могут возникнуть в ходе выполнения Работ, составляет – _________ (____________) рублей __ копеек, кроме того НДС (18%) – ____________ (__________) рубля ___ копеек.
Итого общая цена настоящего Договора с учетом НДС (18%) составляет – ____________ (_________) рублей ___ копеек.
Расчет цены настоящего Договора приведен в приложении № 3 к настоящему Договору.
Настоящим Субподрядчик подтверждает, что надлежащим образом изучил все условия выполнения Работ по настоящему Договору и что никакие обстоятельства не могут повлиять на увеличение общей цены настоящего Договора, если иное не будет согласовано Сторонами в дополнительных соглашениях к настоящему Договору.
2.2. В случае прекращения ОАО «РЖД» финансирования Работ настоящий Договор подлежит расторжению с составлением акта сверки взаимных расчетов и оплатой Субподрядчику фактически выполненных и принятых Подрядчиком до даты расторжения настоящего Договора Работ.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Субподрядчик обязан:
3.1.1. Выполнить все Работы по ремонту Объектов в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, и сдать Объекты Подрядчику готовыми к эксплуатации в установленный срок в состоянии, обеспечивающем их нормальную эксплуатацию в соответствии с функциональным назначением Объектов.
3.1.2. Обеспечить:
качество выполнения всех Работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;
своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объектов.
3.1.3. Гарантировать освобождение Подрядчика от ответственности и всякого рода расходов, связанных с увечьем или несчастными случаями со смертельным исходом в процессе выполнения Работ в отношении своего персонала либо третьих лиц.
3.1.4. Согласовать с Подрядчиком порядок ведения Работ на Объектах и обеспечить соблюдение его на строительной площадке.
3.1.5. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.
3.1.6. Обеспечить в ходе проведения Работ выполнение требований, установленных Положением об обеспечении безопасной эксплуатации технических сооружений и устройств железных дорог при строительстве, реконструкции и (или) ремонте объектов инфраструктуры ОАО «РЖД», утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 30 августа 2013 года № 1932р.
3.1.7. Вывезти в пятнадцатидневный срок с даты подписания Подрядчиком и Субподрядчиком акта о приемке-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств формы № ОС-3 (далее – акт формы № ОС-3) за пределы строительной площадки принадлежащие Субподрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения, другое имущество и строительный мусор.
3.1.8. По отдельным видам Работ составлять акты на скрытые Работы, а также проводить фотофиксацию проектных и исполнительных чертежей трасс прокладки кабелей на станциях и перегонах в соответствии с Инструкцией по приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов железнодорожной автоматики, телемеханики и связи, утвержденной МПС России 06.07.1998 № ЦШ-571.
3.1.9. Сообщать Подрядчику о необходимости проведения приемки результатов скрытых Работ, подлежащих закрытию, не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до начала проведения такой приемки.
3.1.10. В случае, если представитель Подрядчика не явится к проведению приемки результатов скрытых Работ, подлежащих закрытию, составить односторонний акт и считать Работы принятыми, однако ответственность за качество выполненных Работ в таком случае лежит на Субподрядчике. Раскрытие результатов скрытых Работ по требованию Подрядчика оплачивается им дополнительно, если такое раскрытие покажет отсутствие дефектов в выполненных Работах.
3.1.11. Не закрывать скрытые Работы без разрешения Подрядчика за исключением случая, указанного в подпункте 3.1.10 настоящего Договора.
3.1.12. В случае, если закрытие скрытых Работ выполнено без одобрения Подрядчика, или если Подрядчик не был информирован об этом, или был информирован с опозданием, по требованию Подрядчика за свой счет открыть любую часть скрытых Работ согласно указанию Подрядчика, а затем за свой счет восстановить ее.
3.1.13. При готовности к сдаче соответствующего Объекта известить об этом Подрядчика не менее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до предполагаемой даты сдачи Объекта.
3.1.14. Провести предварительные испытания по окончании выполнения Работ по каждому из Объектов в присутствии представителя Подрядчика.
Испытания включают в себя индивидуальные испытания сооружений, устройств и механизмов, опробование оборудования, их результаты оформляются в соответствующем акте о проведении испытаний.
Если предварительные испытания дали отрицательный результат, Субподрядчиком устраняются выявленные в Работах дефекты/недостатки в соответствии с условиями настоящего Договора, и такие испытания проводятся повторно.
3.1.15. Немедленно извещать Подрядчика и до получения от него указаний приостанавливать Работы при обнаружении:
возможных неблагоприятных для Подрядчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ;
иных, не зависящих от Субподрядчика обстоятельств, влияющих на результаты Работ либо создающих невозможность их завершения в срок.
3.1.16. Передать по завершении выполнения Работ Подрядчику исполнительную документацию о выполненных Работах.
3.1.17. Субподрядчик предоставляет Подрядчику счета-фактуры, оформленные в сроки и в соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации. Кроме того, Субподрядчик предоставляет Подрядчику надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих право уполномоченных лиц Субподрядчика на подписание счетов-фактур.
Для целей настоящего Договора датой выполнения Работ является дата акта приемки Работ по форме № КС-2 (далее – акт формы № КС-2).
3.1.18. Предоставлять Подрядчику не позднее 3 (третьего) числа месяца, следующего за отчетным месяцем, а за декабрь отчетного года, в течение 3 (трех) первых рабочих дней следующего года, полный пакет документов (в том числе акты формы КС-2, справки о стоимости выполненных Работ по форме № КС-3 (далее – справка формы № КС-3), счета и т.д.), а также копии документов, подтверждающих право на подписание указанных документов, уполномоченными представителями Субподрядчика.
Для целей настоящего Договора под отчетным месяцем понимается календарный месяц, в котором выполнялись Работы.
3.1.19. Возвращать Подрядчику по акту приема-передачи все возвратные материалы, неиспользованное оборудование, получаемые в результате выполнения Работ и являющиеся собственностью Подрядчика, в том числе металлолом, запасные части и другие материалы.
3.1.20. При повреждении пути, устройств СЦБ, энергоснабжения, другого имущества по вине и/или с участием Субподрядчика и/или его субподрядной организации, известить Подрядчика о произошедшем и направить в адрес Подрядчика материалы расследования не позднее 2 (двух) суток с даты произошедшего и возместить расходы на восстановление поврежденного пути, устройств СЦБ, энергоснабжения, другого имущества.
3.1.21. Иметь все необходимые лицензии и разрешения, предусмотренные законодательством Российской Федерации для выполнения Работ по настоящему Договору.
3.1.22. Не допускать нарушения технологий при выполнении Работ, угрожающего безопасности движения поездов и сохранности инженерных коммуникаций на объектах железнодорожной инфраструктуры.
3.1.23. Обеспечить в ходе выполнения Работ:
проведение необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. Выполнение Работ в соответствии с Правилами техники безопасности и санитарии при производстве Работ в хозяйстве автоматики и телемеханики;
содержание и уборку Объекта и прилегающей непосредственно к нему территории;
соблюдение требований Правил пожарной безопасности на железнодорожном транспорте (ГОСТ 12.3.008);
соблюдение технологии производства Работ в зоне действующих технических устройств, обеспечивающих работу железнодорожного транспорта.
3.1.24. Информировать Подрядчика по его запросу о ходе выполнения Работ по настоящему Договору.
3.1.25. Незамедлительно уведомлять Подрядчика о любом происшествии на площадке, предоставленной для выполнения Работ, в том числе повреждении или гибели имущества, гибели или увечье персонала и принимаемых мерах по скорейшему устранению последствий происшествия.
3.1.26. При выполнении Работ применять качественные расходные материалы, изделия, конструкции, оборудование.
3.1.27. В случае отсутствия при выполнении Работ представителя Подрядчика или уполномоченного им лица, а также присутствия указанных лиц при проведении Работ (в любом случае) нести ответственность за качество используемых материалов, изделий, конструкций, оборудования, выполненных Работ.
3.1.28. Не нарушать прав третьих лиц, урегулировать требования, предъявленные к Подрядчику третьими лицами в связи с исполнением настоящего Договора, и возместить Подрядчику связанные с такими требованиями расходы и убытки.
3.1.29. Предоставить гарантийный срок на результаты Работ по настоящему Договору согласно пункту 10.3 настоящего Договора.
3.1.30. В период гарантийного срока устранять за свой счет недостатки в результатах Работ, не позволяющие продолжить нормальную эксплуатацию Объектов. При этом гарантийный срок продлевается на период с даты обнаружения дефектов до даты их устранения.
3.1.31. Предоставить Подрядчику информацию об изменениях в составе владельцев Субподрядчика, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах Субподрядчика, с приложением подтверждающих документов, не позднее, чем через 5 (пять) календарных дней с даты таких изменений.
В случае непредоставления Субподрядчиком указанной информации, Подрядчику вправе расторгнуть настоящий Договор в порядке, предусмотренном пунктом 17.3 настоящего Договора.
3.1.32. Не допускать привлеченными для выполнения Работ третьими лицами передачу выполнения Работ по настоящему Договору другим третьим лицам без письменного согласия Подрядчика. В случае получения согласия Подрядчика, такое привлечение осуществляется в порядке, определенном Подрядчиком.
3.1.33. По завершении всех Работ по соответствующему Объекту возвратить Подрядчику не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным месяцем, подписанный со своей Стороны акт формы № ОС-3, а также передать материалы фотофиксации исполненного кабельного плана для станций и перегонов.
3.1.34. Исполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.
3.1.36. Не переуступать права и обязанности по настоящему Договору без письменного согласия Подрядчика.
3.2. Субподрядчик не вправе:
3.2.1. Передавать техническую документацию третьим лицам и вносить в нее изменения без письменного согласия Подрядчика.
3.2.2. Отступать от утвержденной ОАО «РЖД» сметной документации.
3.3. Субподрядчик вправе:
3.3.1. По согласованию с Подрядчиком, в случае досрочного выполнения Работ сдать их результаты Подрядчику в установленном настоящим Договором порядке.
3.3.2. Субподрядчик вправе привлекать для выполнения Работ по настоящему Договору третьих лиц с письменного согласия Подрядчика.
О привлечении третьих лиц для выполнения Работ по настоящему Договору Субподрядчик обязан известить Подрядчика в течение 5 (пяти) календарных дней с даты их привлечения. В извещении должны быть указаны наименования привлеченных третьих лиц, перечень и стоимость выполняемых ими Работ. Также к извещению должны прилагаться документы, обосновывающие выбор третьих лиц.
В случае привлечения Субподрядчиком к выполнению Работ третьих лиц Субподрядчик несет ответственность за действия привлекаемых им к выполнению Работ третьих лиц, как за собственные действия.
3.4. Подрядчик обязан:
3.4.1. До начала выполнения Работ назначить лиц, отвечающих за безопасную организацию Работ.
3.4.2. Произвести приемку и оплату Работ, выполненных Субподрядчиком, в порядке, предусмотренном разделами 8 и 9 настоящего Договора.
3.4.3. Осуществлять технический надзор за выполнением Работ.
3.4.4. Обеспечить допуск работников Субподрядчика на Объекты и создать необходимые условия для выполнения ими Работ на Объектах (в соответствии с настоящим Договором).
3.4.5. После подписания актов формы № КС-2 и справок формы № КС-3 возвратить Субподрядчику указанные акты и справки не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным месяцем.
3.4.6. По завершении всех Работ по соответствующему Объекту подготовить и направить Субподрядчику не позднее 3 (третьего) числа месяца, следующего за отчетным месяцем акт формы № ОС-3.
3.4.7. Исполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.
3.5. Подрядчик вправе:
3.5.1. Досрочно принять и оплатить выполненные Субподрядчиком Работы.
3.5.2. Проверять ход и качество Работ, выполняемых Субподрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
3.5.3. Запрашивать у Субподрядчика информацию о ходе выполнения Работ по настоящему Договору.
3.6. Обо всех изменениях сведений, указанных в разделе 20 настоящего Договора Стороны обязуются известить друг друга в письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их изменения.
Неисполнение любой из Сторон настоящего пункта лишает ее права ссылаться на то, что предусмотренные настоящим Договором уведомления и платежи не были произведены надлежащим образом.
При отсутствии таких сообщений письменные уведомления и требования, а также платежи направляемые/перечисляемые Сторонами друг другу, отправляются по адресам/реквизитам, указанным в настоящем Договоре и считаются доставленными/оплаченными, даже если адресат по этому адресу более не находится или сменились его реквизиты.

4. Сметная документация
4.1. Подрядчик передает утвержденную сметную документацию и/или калькуляции с утвержденными ведомостями комплектующих, включая дефектные ведомости (формы № ФОУ-18) по Объектам Субподрядчику в 1 (одном) экземпляре в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора.
4.2. В случае изменения сметной документации по инициативе Подрядчика расходы Субподрядчика по этой причине компенсируются Подрядчиком на основании дополнительно согласованной Сторонами сметной документации и дополнительного соглашения к настоящему Договору.
4.3. Отступления Субподрядчиком от сметной документации, вызванные применением им технологий и способов производства Работ, отличных от предусмотренных сметной документацией, без изменения физических объемов Работ, качества и стоимости, Субподрядчик согласовывает с Подрядчиком.
5. Сроки выполнения Работ
5.1. Общие сроки начала и окончания выполнения Работ по настоящему Договору определены в пункте 1.3 настоящего Договора.
5.2. Даты начала и окончания Работ по каждому Объекту (сдачи Объекта) определяются в Календарном плане.
5.3. Датой фактического окончания всех Работ на Объекте и приемки соответствующего Объекта считается дата подписания Подрядчиком и Субподрядчиком акта формы № ОС-3 после проведения и получения положительного результата предварительных испытаний по Объекту.
5.4. В случае, если в ходе выполнения Работ возникнет необходимость внесения изменений в сроки исполнения обязательств по настоящему Договору, в том числе по срокам окончания Работ, то такие изменения могут быть внесены только путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору.
6. Поставка комплектующих и материалов
6.1. Субподрядчик принимает на себя обязательство обеспечить комплектацию Объектов материалами, изделиями, конструкциями, оборудованием в объеме, предусмотренном сметной документацией за исключением материалов, изделий, конструкций, оборудования, поставляемого Подрядчиком.
Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить комплектацию Объектов в объеме, указанном в перечне давальческого оборудования и материалов, являющемся приложением № 4 к настоящему Договору.
6.2. Материалы и оборудование Подрядчика принимаются Субподрядчиком на складе, реквизиты которого Субподрядчик сообщает Подрядчику в течение десяти дней после подписания настоящего Договора. Приемка-передача материалов осуществляется по накладной на отпуск материалов на сторону (типовая межотраслевая форма № М-15) (далее – М-15) с оформлением и подписанием обеими Сторонами приходного ордера по типовой межотраслевой форме М-4. Приемка-передача оборудования Подрядчика осуществляется подписанием обеими Сторонами акта о приеме-передаче оборудования в монтаж по унифицированной форме ОС-15 (далее – ОС-15).
6.3. Субподрядчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после завершения Работ обязан вернуть Подрядчику неиспользованные материалы и оборудование Подрядчика.
6.4. Работы, признанные Подрядчиком выполненными неудовлетворительно или с использованием недоброкачественных строительных материалов, Субподрядчик обязан исправить в установленный предписанием Подрядчика срок без возмещения понесенных Субподрядчиком при этом убытков и затрат.
6.5. Субподрядчик обязуется обеспечить приемку, складирование и хранение прибывающих на Объекты материалов, изделий, комплектующих, оборудования.
6.6. Субподрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации настоящего Договора строительных материалов, изделий, комплектующих, оборудования.
6.7. Субподрядчик имеет право применять возвратные материалы, получаемые от разборки конструкций и оборудования, только при получении на это специального разрешения от Подрядчика.
6.8. Материалы, изделия, комплектующие и оборудование, поставляемые Субподрядчиком должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих документов должны быть предоставлены Подрядчику за 15 (пятнадцать) календарных дней до начала производства Работ, выполняемых с использованием этих материалов, изделий, комплектующих и оборудования.
6.9. Если Субподрядчик при выполнении Работ использует строительные материалы, изделия, комплектующие, оборудование, качество которых не было подтверждено сертификатами и необходимыми испытаниями образцов или соответствующими актами освидетельствования, Подрядчик вправе потребовать от Субподрядчика замены данных строительных материалов, изделий, комплектующих, оборудования без дополнительной оплаты.
6.10. Работы, признанные Подрядчиком выполненными неудовлетворительно или с использованием недоброкачественных строительных материалов, Субподрядчик обязан исправить в установленный предписанием Подрядчика срок без возмещения понесенных Субподрядчиком при этом убытков и затрат.
7. Распределение рисков
7.1. Риск повреждения или случайной гибели результатов Работ, в том числе Объектов, другого имущества, используемого при выполнении Работ, с даты начала выполнения Работ до подписания Подрядчика и Субподрядчиком акта формы № ОС-3 несет Субподрядчик.
7.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения оборудования, поставляемого Подрядчиком, переходит к Субподрядчику с момента подписания им М-15 и ОС-15.
8. Порядок сдачи-приемки Работ
8.1. Выполненные Субподрядчиком Работы, принимаются Подрядчиком ежемесячно. Оформление акта формы № КС-2 с перечнем материалов и комплектующих на основании журнала учета выполненных Работ формы № КС-6а (далее – журнал формы № КС-6а) и справки формы № КС-3 производится Субподрядчиком с последующей передачей указанных документов на подпись Подрядчику не позднее последнего числа отчетного месяца по реестру.
Право собственности на результаты Работ переходит к Подрядчику после подписания Подрядчиком и Субподрядчиком актов формы КС-2 и справок формы КС-3.
8.2. Проверку хода выполнения Работ Подрядчик осуществляет в любое время и на любом участке Работ, известив Субподрядчика не менее чем за 2 (два) календарных дня до ее начала. Субподрядчик обязан обеспечить Подрядчику все условия для проверки хода выполнения Работ.
8.3. В случае выявления фактов несоблюдения Субподрядчиком условий настоящего Договора, которые могут ухудшить качество Работ, или привести к иным недостаткам/дефектам, Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты их обнаружения выдает Субподрядчику письменное предписание об их устранении. Субподрядчик обязан исполнить предписание в установленные Подрядчиком сроки. При невыполнении Субподрядчиком такого предписания, Подрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора на основании статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо потребовать выплаты неустойки за нарушение сроков выполнения Работ по устранению недостатков/дефектов в порядке, предусмотренном подпунктом 15.6 настоящего Договора.
8.4. При невыполнении Субподрядчиком обязанности, указанной в пункте 8.3 настоящего Договора, Подрядчик вправе, для исправления некачественно выполненных Работ, потребовать от Субподрядчика привлечь или самостоятельно привлечь для этого другую специализированную организацию с последующим возмещением затрат Субподрядчиком.
8.5. Подрядчик, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения извещения Субподрядчика о готовности соответствующего Объекта к сдаче, создает комиссию по приемке Объекта, оконченного капитальным ремонтом, в соответствии с Правилами приемки в эксплуатацию законченных строительством, усилением, реконструкцией объектов Федерального железнодорожного транспорта, утвержденными МПС России 25 декабря 2000 года № ЦУКС-799 (далее – Правила приемки). Приемка Объекта оформляется актом формы № ОС-3.
8.6. Субподрядчик передает Подрядчику за 10 (десять) календарных дней до начала приемки законченного капитальным ремонтом Объекта 2 (два) экземпляра исполнительной документации, указанной в Правилах приемки.
8.7. При приемке-сдаче Работ Подрядчику Субподрядчик обязан сообщить о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов Работ, а также о возможных для самого Подрядчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.
9. Оплата Работ и взаимные расчеты
9.1. Подрядчик ежемесячно осуществляет оплату Субподрядчику выполненных по настоящему Договору Работ в размере 95% (девяносто пяти процентов) от стоимости выполненных Работ в отчетном месяце, в соответствии с Календарным планом, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты предоставления Субподрядчиком счета, счета-фактуры, акта формы № КС-2, справки формы № КС-3, подписанных Подрядчиком и Субподрядчиком.
Гарантийное удержание, осуществляемое Подрядчиком в размере 5% (пяти процентов) от стоимости выполненных Работ по соответствующему Объекту, является обеспечительной мерой, гарантирующей надлежащее качество выполняемых Работ и покрытие возможных расходов Подрядчика, вызванных ненадлежащим выполнением Субподрядчиком своих обязательств по настоящему Договору.
Работы по настоящему Договору выполняются и оплачиваются только в пределах договорной цены.
9.2. Выплату удержаний, указанных в пункте 9.1 настоящего Договора, в размере 5% (пяти процентов) от стоимости выполненных Субподрядчиком Работ по соответствующему Объекту, Подрядчик производит после осуществления приемки Объекта в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты предоставления Субподрядчиком полного комплекта документов (счет, счет-фактура, акт формы № ОС-3, подписанный Подрядчиком и Субподрядчиком).
9.3. При направлении в адрес Подрядчика счетов-фактур Субподрядчик обязан предоставлять Подрядчику надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих право должностных лиц Субподрядчика, на подписание счетов-фактур.
9.4. Оплата выполненных Субподрядчиком Работ по настоящему Договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на банковский счет Субподрядчика.
Датой исполнения обязательств Подрядчика по оплате Работ по настоящему Договору считается дата списания денежных средств с расчетного счета Подрядчика.
9.5. В случаях изменений стоимости и/или объема Работ, независимо от причины таких изменений Субподрядчик обязан предъявлять корректировочные счета-фактуры без формирования исправительных экземпляров к ранее предъявленным Подрядчику счетам-фактурам в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения письменного согласия Подрядчика с изменением стоимости и/или объема выполняемых Работ.
9.6. Настоящим Стороны согласовали, что ни у одной из Сторон не возникает права на получение с другой Стороны процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами в соответствии с пунктом 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
9.7. Подрядчик вправе требовать пересмотра условий расчетов по настоящему Договору в случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации и в нормативные документы Подрядчика.
9.8. По согласованию Сторон и в случае расторжения (прекращения) настоящего Договора между Подрядчиком и Субподрядчиком проводится сверка расчетов с составлением акта сверки взаимных расчетов по форме, представленной Подрядчиком.
10. Гарантии качества по сданным Работам
10.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и Работы, выполненные Субподрядчиком по настоящему Договору.
10.2. Субподрядчик гарантирует после выполнения Работ на Объекте нормальную эксплуатацию Объекта на протяжении гарантийного срока, указанного в пункте 10.3 настоящего Договора, и несет ответственность за выявленные недостатки.
10.3. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, материалов, и Работ устанавливается в течение ___ (______) месяцев с даты подписания Подрядчиком акта формы № ОС-3.
10.4. Если в период гарантийного срока эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, Субподрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Подрядчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Субподрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного извещения Подрядчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период с даты обнаружения дефектов до даты их устранения.
10.5. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц, за исключением привлеченных Субподрядчиком к выполнению Работ.
10.6. При отказе Субподрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Подрядчик составляет односторонний акт, имеющий силу акта, подписанного Сторонами.
11. Контроль и надзор Подрядчика
11.1. Подрядчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.
11.2. Подрядчик в целях осуществления контроля и надзора за выполнением Работ вправе заключить договор об оказании услуг по контролю и надзору за ходом и качеством выполняемых Работ с лицом, имеющим необходимую квалификацию в выполнении Работ по капитальному ремонту объектов хозяйства автоматики и телемеханики.
11.3. Указанное в пункте 11.2 настоящего Договора лицо, от имени Подрядчика осуществляет технический надзор и контроль соблюдения Субподрядчиком Календарного плана производства Работ и их качества, а также производит проверку соответствия используемых им материалов и комплектующих условиям настоящего Договора и утвержденной сметной документации. Указанное лицо имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в любое время в течение всего периода выполнения Работ.
11.4. Субподрядчик ведет журнал формы № КС-6а, в котором отражает весь ход фактического выполнения Работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с выполнением Работ, имеющие значение во взаимоотношениях Подрядчика и Субподрядчика. По требованию Подрядчика Субподрядчик предоставляет копию журнала формы № КС-6а вместе с актами формы № КС-2 и справками формы № КС-3 за отчетный месяц.
11.5. Осуществляя контроль выполнения Работ, ни Подрядчик ни привлеченное в соответствии с пунктом 11.2 настоящего Договора лицо, не вмешиваются в оперативно-хозяйственную деятельность Субподрядчика.
12. Изменение условий Договора
12.1. В случае, если Подрядчиком было принято решение о приостановке Работ на Объекте не связанное с ненадлежащим исполнением Субподрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, Подрядчик обязан в десятидневный срок до предполагаемой даты приостановки Работ уведомить об этом Субподрядчика. Субподрядчик в день получения уведомления обязан приостановить выполнение Работ на Объекте. Стороны составляют акты сверки физических объемов выполненных на момент приостановления Работ, а также акты сверок взаимных расчетов. Подрядчик обязуется оплатить Субподрядчику в полном объеме выполненные до даты приостановления Работы, подтвержденные взаимными актами сверок, в тридцатидневный срок с даты их приостановления.
12.2. Подрядчик вправе вносить изменения в объем выполняемых Работ или места их выполнения.
В случае необходимости внесения по мнению Подрядчика изменений в объем выполняемых Работ он обязан направить письменное распоряжение, обязательное для выполнения Субподрядчиком, с указанием:
увеличить или сократить объем некоторой указанной Работы, включенной в настоящий Договор;
изменить характер, качество или вид некоторой указанной Работы;
выполнить определенную дополнительную работу, необходимую для завершения капитального ремонта Объекта, с оформлением дополнительного соглашения к настоящему Договору.
12.4. Выполнение Субподрядчиком объема Работ, превышающего утвержденный в сметной документации, без согласования с Подрядчиком, лишает его права требовать от Подрядчика оплаты дополнительно выполненных работ.
12.5. Цена настоящего Договора может быть откорректирована после определения цены Работ по каждому Объекту, в связи с чем Стороны подписывают соответствующее дополнительное соглашение к настоящему Договору.
13. Обстоятельства непреодолимой силы
13.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, изданием актов органов государственной власти.
13.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
13.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее, чем в трехдневный срок, известить другую Сторону в письменном виде о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.
В случае неисполнения Стороной обязанности, предусмотренной в настоящем пункте, она лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на обстоятельства, освобождающие ее от ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств по настоящему Договору.
13.4. Действие обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок выполнения обязательств по настоящему Договору на срок действия обстоятельств непреодолимой силы.
14. Антикоррупционная оговорка
14.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.
14.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 14.1 настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 14.1 настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.
Каналы уведомления Подрядчика о нарушениях каких-либо положений пункта 14.1 настоящего Договора: 8 (499) 266-69-96.
Каналы уведомления Субподрядчика о нарушениях каких-либо положений пункта 14.1 настоящего Договора: 8 (____) ___________.
Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 14.1 настоящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
14.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 14.1 настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений. 
14.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 14.1 настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 14.2 настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.
15. Ответственность Сторон
15.1.За нарушение сроков сдачи Работ (сдачи Объекта) Субподрядчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,1% от стоимости невыполненных в срок Работ по соответствующему Объекту за каждый день просрочки. Если просрочка составит свыше 30 (тридцати) календарных дней Субподрядчик уплачивает неустойку в размере 2% от стоимости Работ по соответствующему Объекту за каждые последующие 10 (десять) календарных дней до фактического исполнения обязательства.
15.2. За нарушение промежуточных сроков сдачи Работ или срока сдачи Объекта, предусмотренного в Календарном плане, Субподрядчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 1% от стоимости невыполненных в срок Работ по соответствующему Объекту за каждый день просрочки. Если просрочка составит свыше 30 (тридцати) календарных дней Субподрядчик уплачивает неустойку в размере 2% от стоимости Работ по соответствующему Объекту за каждые последующие 10 (десять) календарных дней до фактического исполнения обязательства.
15.3. За нарушение срока окончания всех Работ по настоящему Договору, предусмотренного пунктом 1.2 настоящего Договора, Субподрядчик обязан уплатить Подрядчику штраф в размере 10% от цены настоящего Договора.
15.4. За несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего Субподрядчику имущества, мусора, строительной техники Субподрядчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере – 3 000 (Трех тысяч) рублей за каждый день просрочки.
15.5. В случае ненадлежащего выполнения Субподрядчиком условий настоящего Договора, несоответствия результатов Работ обусловленным Сторонами требованиям Субподрядчик уплачивает Подрядчику штраф в размере 1% от общей цены настоящего Договора.
В случае возникновения при этом у Подрядчика каких-либо убытков Субподрядчик возмещает такие убытки Подрядчику в полном объеме.
15.6. В случае если в процессе эксплуатации Объектов будут выявлены дефекты, возникшие в результате некачественно выполненных Работ, в том числе повлекшие за собой нарушение графика движения поездов, Субподрядчик обязан возместить Подрядчику возникший ущерб, рассчитанный в соответствии с Методикой оценки ущерба от инцидентов, вызывающих нарушения графика движения поездов, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 6 августа 2015 года № 1998р.
15.7. За задержку устранения недостатков/дефектов в Работах выявленных при их приемке Подрядчиком, в нарушение сроков, предусмотренных совместным актом произвольной формы, а в случае неявки представителя Субподрядчика для подписания акта или отказа Субподрядчика от подписания акта - односторонним актом, либо отраженных в предписании Подрядчика в соответствии с пунктом 8.3 настоящего Договора, Субподрядчик уплачивает неустойку в размере 0,1% от стоимости Работ по соответствующему Объекту за каждый день просрочки, но не более 10% стоимости указанных Работ.
15.8. Субподрядчик несет материальную ответственность за случаи нанесения работниками Субподрядчика, иными третьими лицами (в том числе неизвестными) повреждений (порчи) инженерных коммуникаций, а также иного имущества ОАО «РЖД», расположенного в пределах территории, на которой выполняются Работы в рамках настоящего Договора, в течение всего срока их проведения, от даты предоставления строительной площадки Субподрядчику для производства Работ и вплоть до передачи законченного Объекта от Субподрядчика к Подрядчику в связи с чем, Субподрядчик обязан за собственный счет в максимально короткий срок (согласованный с Подрядчиком устранить выявленные повреждения либо возместить Подрядчику расходы по приобретению материалов и/или оборудования, необходимых для ликвидации повреждений, а также стоимость работ по устранению повреждений, выполненных привлеченной Подрядчиком специализированной организацией.
15.9. При повреждении (порче) инженерных коммуникаций (в том числе устройств СЦБ, связи, электроснабжения), сооружений и устройств железнодорожного пути, подвижного состава, а также иного имущества ОАО «РЖД», расположенных в пределах территории, на которой производятся Работы в рамках настоящего Договора в течение срока его действия Субподрядчик уплачивает Подрядчику штраф в размере – 5 000 000 (Пять миллионов) рублей. За повторный случай повреждения (порчи) данного имущества в течение указанного срока Субподрядчик уплачивает Подрядчику штраф в размере – 8 000 000 (Восемь миллионов) рублей. При этом убытки, причиненные ОАО «РЖД» в результате повреждения (порчи) указанного имущества, возмещаются в полной сумме сверх неустойки.
Факт повреждения (порчи) имущества фиксируется соответствующим актом, который подписывается уполномоченными представителями Подрядчика и Субподрядчика.
Для участия в составлении акта Субподрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного извещения.
При отсутствии представителя Субподрядчика, надлежащим образом уведомленного о дате, месте и времени проведения осмотра поврежденного имущества, акт оформляется Подрядчиком в одностороннем порядке, после чего он приобретает силу документа, подписанного Сторонами.
15.10. В случае утраты документации, переданной Субподрядчику Подрядчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения условий, предусмотренных разделом 18 настоящего Договора, Субподрядчик возмещает Подрядчику убытки и оплачивает штраф в размере 0,1% от общей цены настоящего Договора в течение 10 (десяти) календарных дней с даты предъявления Подрядчиком соответствующего требования.
15.11. Субподрядчик за нарушение сроков возврата неиспользованных материалов, изделий, конструкций и оборудования Подрядчика выплачивает пени в размере 0,1 % от цены настоящего Договору за каждый день просрочки, но не более 10% от цены настоящего Договора.
15.12. Субподрядчик несет ответственность перед Подрядчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядными организациями, привлекаемыми Субподрядчиком для выполнения Работ на Объектах по отдельно заключенным договорам, не вовлекая во взаимоотношения со своими контрагентами Подрядчика.
15.13. В случае предъявления Подрядчику со стороны третьих лиц, в том числе государственных органов, каких-либо претензий, требований, исков, связанных с ненадлежащим выполнением Работ, Субподрядчик по требованию Подрядчика возмещает последнему все возникшие в связи с такими претензиями, требованиями, исками расходы и убытки, и принимает непосредственное участие в урегулировании претензий, требований, исков, обеспечив надлежащую защиту интересов Подрядчика.
15.14. Применение любой меры ответственности, предусмотренной настоящим Договором, должно сопровождаться направлением претензии (уведомления) с указанием в ней характера нарушения и расчета суммы неустойки, иных санкций. Направление указанного уведомления является обязательным условием. Срок ответа на претензию (уведомление) – 30 (тридцать) календарных дней с даты получения претензии (уведомления).
Для целей расчета неустойки по настоящему Договору Стороны применяют стоимость (цену) в том размере, в котором такая стоимость (цена) оплачена или подлежит оплате по настоящему Договору с учетом НДС.
15.15. Уплата виновной Стороной неустойки, а также возмещение убытков не освобождает ее от исполнения своих обязательств в натуре.
15.16. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
16. Разрешение споров
16.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.
16.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок ответа на претензию - 30 (тридцать) календарных дней с даты получения претензии.
16.3. В случае, если путем переговоров и в претензионном порядке между Сторонами не достигнуто согласие, то все споры, связанные с заключением, исполнением, изменением, расторжением и прекращением настоящего Договора разрешаются в Арбитражном суде, согласно законодательству Российской Федерации.
17. Прекращение Договора
17.1. Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке, в том числе в случаях:
задержки Субподрядчиком начала выполнения Работ более чем на 30 (тридцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Подрядчика;
систематического нарушения Субподрядчиком сроков выполнения Работ;
несоблюдения Субподрядчиком требований по качеству выполняемых Работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных Работ влечет задержку выполнения Работ более чем на 30 (тридцать) календарных дней;
- исключения Субподрядчика из реестра членов саморегулируемой организации на вид деятельности, являющийся предметом настоящего Договора;
непредставления Субподрядчиком информации, указанной в подпункте 3.1.31 настоящего Договора.
17.2. Подрядчик, решивший расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, направляет письменное уведомление об этом Субподрядчику не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты предполагаемого расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении настоящего Договора.
17.3. При расторжении настоящего Договора по соглашению Сторон выполненные Работы передаются Подрядчику по акту формы № КС-2, справке формы № КС-3 и производится сверка взаимных расчетов между Подрядчиком и Субподрядчиком с оформлением акта сверки взаимных расчетов.
17.4. При расторжении настоящего Договора в соответствии с пунктом 17.1 настоящего Договора Стороны производят взаимные расчеты, на основании оформленных актов сверок взаимных расчетов. Субподрядчик возвращает Подрядчику денежные средства за невыполненные, но оплаченные Подрядчиком Работы, а Подрядчик оплачивает Субподрядчику стоимость выполненных и принятых Работ до даты расторжения настоящего Договора.
18. Конфиденциальность
18.1. Субподрядчик обязуется в течение срока действия настоящего Договора и в течение 5 (пяти) лет после его прекращения обеспечить охрану полученной от Подрядчика информации конфиденциального характера и не использовать эту информацию для целей, не связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.
18.2. Информация конфиденциального характера, передаваемая Сторонами друг другу, должна иметь реквизиты, свидетельствующие о ее конфиденциальности.
18.3. Субподрядчик обязуется не передавать оригиналы или копии документов, полученных от Подрядчика в связи с настоящим Договором, третьим лицам без предварительного письменного согласия Подрядчика.
18.4. Субподрядчик имеет право раскрывать информацию конфиденциального характера государственным органам, уполномоченным запрашивать такую информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании должным образом оформленного запроса на предоставление такой информации. При этом, Субподрядчик обязан незамедлительно уведомить Подрядчика о поступившем запросе и предпринять все необходимые и допустимые законом действия для предотвращения раскрытия информации конфиденциального характера.
18.5. Любой ущерб, причиненный Подрядчику несоблюдением требований настоящего раздела подлежит полному возмещению Субподрядчиком.
19. Прочие условия
19.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.
19.2. Любое уведомление по настоящему Договору осуществляется в письменной форме, направляется заказным письмом адресату по его почтовому адресу, указанному в разделе 20 настоящего Договора. Уведомление считается принятым адресатом в день его получения.
Для оперативного урегулирования вопросов, изложенных в уведомлении, допускается направление копии уведомления факсимильным сообщением, письмом по электронной почте с последующим направлением такого уведомления по почтовому адресу.
В случае, когда направленное одной Стороной другой Стороне уведомление вернется с отметкой почты об отсутствии адресата по адресу, указанному в разделе 20 настоящего Договора, то датой получения такого уведомления будет считаться дата направления такого уведомления.
19.3. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, на территории которых ведется капитальный ремонт Объектов.
19.4. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует __________ года.
19.5. При прекращении настоящего Договора Стороны подписывают акт приемки исполненных обязательств, составленный по форме приложения № 5 к настоящему Договору.
19.6. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
19.7. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.
19.8. К настоящему Договору прилагаются:
19.8.1. Перечень Объектов капитального ремонта хозяйства автоматики и телемеханики ____________ дирекции инфраструктуры (приложение № 1);
19.8.2. Календарный план (приложение № 2);
19.8.3. Расчет цены Договора (приложение № 3).
19.8.4. Перечень давальческого оборудования и материалов (приложение № 4);
19.8.5. Форма акта приемки исполненных обязательств (приложение № 5).
20. Адреса и реквизиты Сторон
Подрядчик: Субподрядчик:
Открытое акционерное общество «Объединенные электротехнические
заводы (ОАО «ЭЛТЕЗА»)
Юр. адрес: 127343, г. Москва,
ул. Сибиряковская, дом 5
Адрес почтовый: 129344, Москва, ул. Летчика Бабушкина, владение 1, строение 1-33
ИНН 7716523950
КПП 774850001
Р/с: 40702810100000003354
в АО «СМП Банк» г. Москва
К/с: 30101810545250000503
БИК: 044525503
ОКПО 76614166
ОГРН 1057746620535
Конт. Телефон: (499) 266-69-96
Тел./факс: (499) 266-65-03
Электронный адрес: [email protected] От Подрядчика: От Субподрядчика:

________________/__________/ ________________/________/
Приложение № 1
к Договору от "___" ___________ 201_ г.

№ ___________________
Перечень Объектов капитального ремонта хозяйства автоматики и телемеханики _____________ дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО "РЖД" на 2018 год
№ п.п. № инвентарный № сетевой Стоимость комплекса Работ в руб., с учетом всех Работ, затрат без НДС НДС, руб. Стоимость комплекса Работ в руб., с учетом всех Работ, затрат с НДС
1          
2          
3          
      - - -
                  От Подрядчика: От Субподрядчика:

Приложение № 2
к Договору
от «___» ________ 201_ г.
№ ____________
Календарный план
выполнения Работ по капитальному ремонту Объектов хозяйства автоматики и телемеханики ________ дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО «РЖД» на 2018 год
№ п.п. № ШЧ Наименование Объекта Наименование работ
Объем работ
Объем выполненных работ в 2018 году, ед./руб. без НДС:

Ед.изм. Кол-во февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь
1. … … … От Подрядчика: От Субподрядчика:
______________ ______________ _________________ _____________
Приложение№3
к Договору от "___" ___________ 201_ г. №
РАСЧЕТ ЦЕНЫ ДОГОВОРА № п.п. № локальных смет и расчетов Наименование работ и затрат по разделам сводного сметного расчета Единица измерения (км, стрелка) Объем Стоимость ремонтно-строительных и монтажных работ по утвержденному ССР Твердая договорная цена подрядных работ на период производства работ
в ценах на 01.01.2000 индексы изменения 1 2 3 4 5 6 7 8
Выполнение работ по перечню Объектов капитального ремонта хозяйства автоматики и телемеханики _____________дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО "РЖД" на 2018 год
1. Капитальный ремонт объекта: "_____________________________"
№ п.п. № локальных смет и расчетов Наименование работ и затрат по разделам сводного сметного расчета Единица измерения Объем Стоимость ремонтно-строительных и монтажных работ по утвержденному ССР
в ценах на 01.01.2000 индексы изменения Всего в текущих ценах с инд.пер.на II кв. 2017г.
1 2 3 4 5 6 7 8
    Глава 2. Основные объекты строительства          
               
               
    Итого по главе 2:     -   -
    Глава 9. Прочие работы и затраты          
               
    Итого по главе 9:     -   -
    Итого по главам 2-9:     -   -
    Итого текущая стоимость:         -
    Всего         -
    НДС 18%         -
    Всего с НДС         -
2. Капитальный ремонт объекта: "_______________________________________ "
№ п.п. № локальных смет и расчетов Наименование работ и затрат по разделам сводного сметного расчета Единица измерения Объем Стоимость ремонтно-строительных и монтажных работ по утвержденному ССР
в ценах на 01.01.2000 индексы изменения Всего в текущих ценах с инд.пер.на II кв. 2017г..1 2 3 4 5 6 7 8
    Глава 2. Основные объекты строительства          
               
               
    Итого по главе 2:     -   -
    Глава 9. Прочие работы и затраты          
               
    Итого по главе 9:     -   -
    Итого по главам 2-9:     -   -
    Итого текущая стоимость:         -
    Всего         -
    НДС 18%         -
    Всего с НДС         -
    Итого по _ объектам:          
    ВСЕГО          
    НДС 18%          
    Всего с НДС          
От Подрядчика: От Субподрядчика:
Приложение № 4
к Договору от № "___" _________201_ г.
Перечень давальческого оборудования и материалов
№ п/п Наименование Единица измерения Количество
1 2 3 4
Материалы
1      
2      
3      
4      
5      
Оборудование
1      
2      
3      
4      
5      
    От Подрядчика: От Субподрядчика:
Приложение № 5
к Договору от "___" ___________ 201_ г.

№ _____________________
Акт приемки исполненных обязательств
(ФОРМА) № _____________________ Заказчик: _______________________________________________________________
Подрядчик: _______________________________________________________________
Основание: _______________________________________________________________
П/н Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг Количество Единица измерения Стоимость (без учета налогов) Стоимость (с учетом налогов) Наименование валюты Наименование страны происхождения товара (или страны регистрации поставляемого товара)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1              
Обязательства исполнены в объеме, указанном в настоящем Акте. Стороны не имеют взаимных претензий в части исполненных обязательств.
Обязательства исполнены на сумму ________.
Дата последнего платежа _________.
Подрядчик:_________________ Заказчик:________ Приложение № 9
к аукционной документации
Сведения об опыте по фактически выполненным работам
год Реквизиты договора Контрагент
(с указанием филиала, представительства, подразделения которое выступает от имени юридического лица) Срок действия договора (момент вступления в силу, срок действия, дата окончательного исполнения) Предмет договора (указываются только договоры о наличии требуемого опыта) Сумма договора (в руб., без учета НДС и с учетом НДС с указанием стоимости в год либо иной отчетный период) Стоимость фактически поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг на основании надлежащим образом оформленных накладных о поставке товаров, актов выполненных работ, оказанных услуг (в руб., без учета НДС с указанием стоимости по каждому акту (накладной) Реквизиты накладной о поставке товаров, акта выполненных работ, оказанных услуг Наличие жалоб, претензий, исковых заявлений со стороны контрагента в связи с ненадлежащим исполнением участником обязательств по договору Сведения об обоснованности и удовлетворении участником требований контрагента по итогам рассмотрения жалоб претензий, исковых заявлений
Итого по договору (указывается суммарная стоимость по каждому договору) Имеющий полномочия действовать от имени участника _________________________________________________
(Полное наименование участника)
___________________________________________________
(Должность, подпись, ФИО) Печать (при наличии)
Приложение № 10
к аукционной документации

Сведения о квалифицированном персонале участника
№ п/п Количество специалистов по требуемой специальности (Ф.И.О.) Форма привлечения
(в штате/по гражданско-правовому договору/
другое) Информация о наличии действующих документов, подтверждающих присвоение разряда (не ниже 4)
Имеющий полномочия действовать от имени участника_________________________________________________
(Полное наименование участника)
___________________________________________________
(Должность, подпись, ФИО) Печать (при наличии)

Приложенные файлы

  • docx 41757675
    Размер файла: 203 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий